建设工程合同纠纷
工程结算单只有一方盖章是否有效
工程结算单只有一方盖章是否有效 案情简介 某建设公司（以下简称“建设公司”）与某化工公司（以下简称“化工公司”）签订了一份建设工程施工合同，由建设公司承建化工公司的一个示范工程项目。工程完工后，双方对工程价款产生了争议。建设公司提供了一份由
工程竣工后发包人不付尾款，可以主张违约金和利息吗
工程竣工后发包人不付尾款，可以主张违约金和利息吗 案情简介 2003年5月，青海某化工公司与某建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建一项示范工程。合同暂定总价为550万元，但由于发包方当时没有提供设计图纸，双方对工期等细节没
企业商业秘密未批准能算国家秘密不招标吗
企业商业秘密未批准能算国家秘密不招标吗 案情简介 某化工公司（以下简称“化工公司”）计划建设一个工业项目，打算将工程发包给一家建筑公司。化工公司认为，该项目涉及企业的商业秘密，比如生产工艺、技术参数等，如果公开招标，可能会泄露这些秘密，因此
工程逾期交付，违约金怎么算
工程逾期交付，违约金怎么算 案情简介 某建筑公司（化名新疆一建）与某开发公司（化名宏运公司）签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建一栋大楼，合同约定的竣工交付时间为2000年12月31日。但工程实际完工后，双方对竣工时间产生了争议。
工程延期交工，施工单位是否一定要承担违约金
工程延期交工，施工单位是否一定要承担违约金 案情简介 2000年，某房产公司（化名宏运公司）与某建筑公司（化名新疆一建）签订了一份续建工程施工合同，约定由建筑公司承建一栋大厦的9至30层工程。合同签订后，工程实际于2000年5月1日开工，2
建设工程出现质量问题，施工方能否推给设计方
建设工程出现质量问题，施工方能否推给设计方 案情简介 2004年，新疆某房产公司（化名：宏运公司）与某建筑公司（化名：新疆一建）签订合同，约定由建筑公司承建一栋大厦的续建工程。施工过程中，双方因工期和工程质量问题产生纠纷。宏运公司认为，建筑
工程延期未书面报告，还能索赔损失吗
工程延期未书面报告，还能索赔损失吗 案情简介 某房地产公司（化名"宏运公司"）将一栋大厦的续建工程发包给某建筑公司（化名"新疆一建"）施工。双方在合同中约定，工程从2000年3月28日开工，同年12月31日竣工，工程造价暂定2200万元，并
工程延期交房，拿了合同违约金还能再要租金损失吗
工程延期交房，拿了合同违约金还能再要租金损失吗 案情简介 2000年3月，某房产开发公司与某建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建房产公司开发的一个住宅项目。合同明确约定了工程竣工日期和延期交工的违约金标准。然而，在施工过程
调解书签了还能反悔说显失公平吗
调解书签了还能反悔说显失公平吗 案情简介 某医院和某建筑公司因为工程款结算问题闹上了法庭。在诉讼过程中，法院委托了专业的鉴定机构对已经完工的工程造价进行鉴定。可是，在鉴定结果还没出来的时候，某医院就和某建筑公司自行达成了和解协议，并且请求法
法院主持达成的调解书，当事人事后反悔还能翻案吗
法院主持达成的调解书，当事人事后反悔还能翻案吗 案情简介 某建设公司和某医院、某投资公司之间因建设工程施工合同产生纠纷，案件在四川省高级人民法院审理。在诉讼过程中，法院查封了医院和投资公司的主要资产，查封金额是建设公司起诉请求的十多倍。在长
工程违法分包导致合同无效，法院调解书能撤销吗
工程违法分包导致合同无效，法院调解书能撤销吗 案情简介 某医院（化名普济医院）和某公司（化名藏丰公司）作为发包方，与五冶公司签订了建设工程施工合同。但施工过程中，普济医院和藏丰公司不仅将工程发包给没有相应资质的金茂公司，还将主体工程肢解后分
调解协议签了还能反悔吗？对方虚增工程量怎么办
调解协议签了还能反悔吗？对方虚增工程量怎么办 案情简介 某建筑公司（简称五冶公司）与某医院（简称普济医院）因建设工程施工合同产生纠纷，双方在法院主持下达成调解协议。协议约定普济医院分九期支付工程款，从2005年12月到2007年7月，总金额
工程款超付后，施工方还能索要违约金吗
工程款超付后，施工方还能索要违约金吗 案情简介 某医科大学附属第三医院（以下简称“医院”）与某建筑公司签订了一份医疗大楼建设工程合同。合同约定，工程款按进度支付，但医院只支付应结算工程款的80%。后来，双方协商同意，不再以工程进度表作为付款
合同无效时，二审能直接改判工程欠款利息吗
合同无效时，二审能直接改判工程欠款利息吗 案情简介 某建筑公司（以下简称甲公司）与AA化工公司签订了一份建设工程施工合同，由甲公司承建AA化工的厂房。工程完工后，双方确认了工程总造价，但AA化工一直拖欠部分工程款未付。甲公司多次催讨无果，于
工程款利息未主张，二审法院能否直接判令支付
工程款利息未主张，二审法院能否直接判令支付 案情简介 某建筑公司（化名甲公司）与某化工企业（化名AA化工）签订了一份建设工程施工合同，由甲公司承建AA化工厂房工程。工程完工后，双方因工程款支付问题产生纠纷。甲公司向法院起诉，要求AA化工支付
工程未招标合同无效，还能要回工程款和利息吗
工程未招标合同无效，还能要回工程款和利息吗 案情简介 某建设公司（以下简称甲公司）与某化工公司（以下简称AA化工）签订了一份建设工程施工合同，甲公司负责为AA化工建设厂房。工程完工后，双方共同参与制作了一份《工程造价汇总表》，AA化工的工程
中标后承诺让利，这个承诺有效吗
中标后承诺让利，这个承诺有效吗 案情简介 某建筑公司（以下简称甲公司）中标了某房产公司（以下简称乙公司）的一个建设工程项目。双方按照招投标文件签订了《建设工程施工合同》，约定了工程总价款。然而，在合同签订后，甲公司主动向乙公司出具了一份《承
调解书显失公平能否申请再审撤销
调解书显失公平能否申请再审撤销 案情简介 某医院和某实业公司作为共同发包人，与某冶金建设公司签订了一份建设工程施工合同。工程完工后，双方因工程款支付问题产生纠纷，在法院主持下达成了民事调解书。但事后，医院和实业公司认为调解书内容对自己显失公
开山建停车场花了900万，这笔钱该由谁承担
开山建停车场花了900万，这笔钱该由谁承担 案情简介 某公司（化名森安公司）接手了一个综合楼项目，在开发过程中，为了满足当地无线电办公室的要求，需要开山修建一个停车场。当时无线电办公室口头承诺，这笔开山费用由他们来承担。森安公司按照要求完成
合同无效后购房款利息还能要回来吗
合同无效后购房款利息还能要回来吗 案情简介 某市无线电办公室与森安公司签订了一份房屋买卖合同，约定无线电办公室向森安公司购买一栋综合楼，总价款为8500万元。合同签订后，无线电办公室按约定支付了全部购房款。但后来因该综合楼部分建筑超出规划控