分公司签的工程合同总公司能追认吗

分公司签的工程合同总公司能追认吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会与“陕西省房屋建筑工程公司一公司”签订了一份潇湘广场土石方工程合同，总造价约2000万元。这个“一公司”其实是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。施工期间，因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后来永州建委根据城市规划调整决定停建，双方对工程款结算产生纠纷。

另一个类似案件中，永州建委与个人肖放时也签订了潇湘广场部分土石方工程合同，合同金额约600万元。同样因工程停建，双方就工程款支付问题发生争议。

争议焦点

永州建委认为，“一公司”根本不存在，史育汉没有以总公司名义签合同，所以合同与陕西省房屋建筑工程公司无关，总公司不能作为本案当事人。而陕西省房屋建筑工程公司主张，公司出具了法人委托书授权史育汉联系工程，行为的法律后果应由总公司承担，总公司是合法当事人。

法院判决

最高人民法院认定，虽然合同是以“一公司”名义签订，但该分公司不具备法人资格，且总公司出具了授权委托书，因此总公司应作为合同权利义务的承受主体，有权主张工程款。永州建委的抗辩理由不成立。

律师分析

第一，分公司是总公司的分支机构，没有独立法人资格，其签订的合同法律后果由总公司承担。本案中“一公司”虽未领取营业执照，但总公司事后追认并实际参与了合同履行，合同对总公司具有约束力。

第二，工程停建责任在发包方。因永州建委未能提供施工条件导致工程停工，且最终单方决定停建，应当承担违约责任，赔偿施工方实际损失。

第三，补充协议关于综合管理费8%归甲方的约定，属于变相降低工程价款，法院在审计时予以扣减，体现了对格式条款和不公平条款的司法审查。

王德林律师提示：

施工企业在签订合同时，应明确签约主体，最好以总公司名义直接签约。如果以分公司名义签约，务必取得总公司的书面授权，并在合同履行中保留总公司参与的证据。在文山地区，类似的工程挂靠、分公司签约情况较多，建议施工方在签约前咨询专业律师，避免因主体资格问题影响工程款追索。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市