建设工程合同纠纷
发包人破产，承包人还能优先拿到工程款吗
发包人破产，承包人还能优先拿到工程款吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 承包人向发包人主张的工程款，属于破产债权的一部分。即使发包人破产了，承包人依然有权对已完工的工程进行
基坑等配套工程能否主张工程款优先受偿权
基坑等配套工程能否主张工程款优先受偿权 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 建设工程价款优先受偿权，并不仅限于主体结构或单独的建筑物。像基坑支护、降水、土石方挖运这类工程，如果
借用资质施工，工程款找谁要
借用资质施工，工程款找谁要 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 如果发包人和承包人都存在借用他人资质的情况，并且实际发包人与实际承包人之间也签订了施工合同，那么名义上的承包人（
公司负责人犯罪，还能起诉公司要钱吗
公司负责人犯罪，还能起诉公司要钱吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 如果公司负责人以公司名义签合同，涉嫌非法集资等犯罪，合同相对方想起诉公司还钱，法院在判断这个民事案件和刑
实际施工人能否直接向发包人讨要工程款
实际施工人能否直接向发包人讨要工程款 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 实际施工人（即真正干活的包工头或工人）如果直接找发包人（即项目业主）要工程款，法院需要先查清楚发包人到
输气管道工程能否主张优先受偿权
输气管道工程能否主张优先受偿权 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 如果建设工程属于社会资金投资、可以自由转让或拍卖、在市场上可以流通的项目，那么即使它是输气管道这类特殊工程，
实际施工人能否直接找发包人要全部工程款
实际施工人能否直接找发包人要全部工程款 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 在建设工程施工过程中，总承包合同有效，但其他施工合同因借用资质、转包或违法分包而无效时，实际施工人向
工期延误就能证明停工窝工吗
工期延误就能证明停工窝工吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 工程工期延误并不等于施工过程中一定存在停工、窝工的情况。即使鉴定报告显示有停工、窝工损失金额，但如果承包人拿不出
建设工程施工合同无效，还能要回工程款利息吗
建设工程施工合同无效，还能要回工程款利息吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 建设工程施工合同被认定无效，但如果工程已经竣工验收合格，承包人仍然有权要求发包人参照合同约定支付
分包人能否主张工程款优先受偿权
分包人能否主张工程款优先受偿权 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 只有与发包人直接签订建设工程施工合同的承包人，才享有建设工程价款优先受偿权。分包人、实际施工人如果没有与发包
建设工程价款优先受偿权能否因重新约定付款而延期
建设工程价款优先受偿权能否因重新约定付款而延期 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 承包人主张建设工程价款优先受偿权后，如果与发包人达成新的付款协议，优先受偿权的行使期限不会因
挂靠施工合同是否一定无效
挂靠施工合同是否一定无效 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 挂靠行为是指没有资质的个人或单位借用有资质企业的名义参与工程投标、签订合同。如果双方签订的合作合同实际上是为了掩盖
判决书数字算错了，能申请再审吗？
判决书数字算错了，能申请再审吗？ 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 法院的判决书里如果只是数字计算错误，比如少算或多算了几万元，一般不需要启动再审程序。法院可以通过“裁定补正
挂靠施工中，被挂靠方能依据账户资金往来主张返还工程款吗
挂靠施工中，被挂靠方能依据账户资金往来主张返还工程款吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 在建设工程施工中，如果实际施工人借用他人资质（即“挂靠”）进行施工，而被挂靠方并未实
工程分包给无资质的人，合同有效吗
工程分包给无资质的人，合同有效吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 建设工程可以依法分包，但必须将工程分包给具备相应资质条件的单位。如果承包人将工程分包给没有资质的个人或单位
建设工程款没拿到，能拿房子抵债吗？
建设工程款没拿到，能拿房子抵债吗？ 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 建设工程质量合格的情况下，承包人有权在发包人应付工程款之日起6个月内行使工程价款优先受偿权。行使方式包括
诉前共同委托咨询，诉讼中还能申请鉴定吗
诉前共同委托咨询，诉讼中还能申请鉴定吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 如果当事人在起诉前共同委托了咨询机构对工程价款出具意见，但没有明确表示愿意接受该意见的约束，并且在诉
工程款诉讼时效从何时起算
工程款诉讼时效从何时起算 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 建设工程价款的诉讼时效，从发包方应付工程款但未付的那一天开始计算。即使双方对最终结算金额没有谈拢，也不影响承包人向
转包合同无效，实际施工人还能拿回工程款吗
转包合同无效，实际施工人还能拿回工程款吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 转包合同虽然被认定无效，但实际施工人仍然有权主张工程款。不过，实际施工人只能依据自己签的转包合同来
没有资质的包工头借用公司名义签合同有效吗
没有资质的包工头借用公司名义签合同有效吗 本文为法律科普，案例来源于《最高人民法院裁判要旨精选》（最高人民法院审判管理办公室编）。 裁判规则 如果包工头（实际施工人）没有建筑资质，却借用有资质的公司名义与发包方签订建设工程施工合同，这份合同