工程款结算依据如何确定与违约责任处理

工程款结算依据如何确定与违约责任处理

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

中国建筑第二工程局与河南裕达置业有限公司签订了一份建设工程施工合同，约定由中建二局承建裕达公司的工程项目。工程完工后，双方对工程款的结算数额产生了严重分歧。中建二局认为应当按照实际完成的工程量及合同约定的单价进行结算，而裕达公司则主张应当按照双方在施工过程中形成的某些会议纪要或签证单来确定工程款。

由于双方无法就结算达成一致，中建二局将裕达公司诉至法院，要求支付拖欠的工程款及逾期付款的违约金。裕达公司则提出反诉，认为中建二局存在工期延误、工程质量问题等违约行为，要求赔偿损失。

争议焦点

中建二局主张：工程已经竣工验收合格，应当按照合同约定的计价方式和实际完成的工程量进行结算，裕达公司拖欠工程款应当支付并承担逾期付款的违约责任。

裕达公司主张：双方在施工过程中已经通过会议纪要、签证单等形式对原合同价款进行了调整，应当按照调整后的价款结算。同时，中建二局存在工期延误和工程质量问题，应当承担相应的违约责任。

法院判决

最高人民法院经审理认为，双方签订的施工合同合法有效。关于结算依据，应当以合同约定的计价方式为基础，结合双方在施工过程中形成的有效签证单、会议纪要等文件综合确定。对于裕达公司提出的工期延误和工程质量问题，因其未能提供充分证据证明中建二局存在违约行为，法院不予支持。最终判决裕达公司支付中建二局拖欠的工程款及相应利息。

律师分析

第一，建设工程合同纠纷中，结算依据的确定是最核心的问题。合同约定是首要依据，但施工过程中的签证单、会议纪要、往来函件等书面文件也可能成为结算依据。关键要看这些文件是否经过双方确认，内容是否明确具体。

第二，主张对方违约的一方负有举证责任。如果需要主张工期延误、质量问题等，应当提前固定证据，比如现场照片、检测报告、监理记录、往来函件等，否则法院很难支持。

第三，建议施工企业在施工过程中注意保存所有书面资料，包括合同、补充协议、签证单、会议纪要、付款凭证等。特别是对工程量、价款、工期等关键事项的变更，一定要有双方签字盖章的书面确认。

王德林律师提示：

在文山地区，建设工程合同纠纷案件数量近年有所上升。建议施工企业在签订合同时明确约定结算方式和争议解决条款，施工过程中及时对变更事项进行书面确认，避免因证据不足导致无法追索工程款。如果已经发生纠纷，应尽快咨询专业律师，收集整理证据材料，依法维护自身权益。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市