陕西西岳山庄有限公司与中建三局建发工程有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案
·典型案例 ·
陕西西岳山庄有限公司与中建三局建发工程有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案
【 裁判摘要】
根据《中华人民共和国合同法》第七十九条的规定 ,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但根据合同性质不得转让的、按照当事人约定不得转让的和依照法律规定不得转让的除外。法律、法规并不禁止建设工程施工合同项下的债权转让,只要建设工程施工合同的当事人没有约定合同项下的债权不得转让,债权人向第三人转让债权并通知债务人的,债权转让合法有效,债权人无须就债权转让事项征得债务人同意。
上诉人:( 原审被告、反诉原告)陕西西岳山庄有限 公司。
被上诉人( 原审原告、反诉被告) : 中建三局建发工 程有限公司。
被上诉人( 原审第三人) :中建三局第三建设工程有限责任公司。
上诉人陕西西岳山庄有限公司( 以下简称西岳山 庄)为与被上诉人中建三局建发工程有限公司(原武汉中建三局建发工程有限公司,以下简称建发公司)、中建三局第三建设工程有限责任公司(原中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司,以下简称三公司)建设工程施工合同纠纷一案,不服陕西省高级人民法院(2005) 陕民一初字第 10 号民事判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院依法组成合议庭,于 2007年 2月12 日对 本案进行了开庭审理。上诉人西岳山庄的委托代理人徐邦炜、董纯钢,被上诉人建发公司的委托代理人张晓飞、肖坚,被上诉人三公司的委托代理人陈常凯、田莉莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
一审法院经审理查明:西岳山庄( 甲方) 就其所属的华山假日酒店工程,于 2001年11月 30 日与三公司(乙方)签订《建设工程施工合同》(以下简称施工合同) ,约定工程开、竣工日期为 2001年12月 26 日至2002年10月 31日。合同价款:以最终结算价为准;工程为包工包料,依据1999年《陕西省建筑工程综合概预算定额》、《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》(2001版)及配套使用的《陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》(1999 版)及省、市有关造价文件的规定计算;本工程按二类工程取费,并对四项费率下浮20%计算。工期奖罚:在合同工期上每提前或延误一天,按乙方承包工程总造价 0. 1‰对等奖罚。合同价款支付及合同价款的调整:桩基施工由甲方支付乙方 300万元工程预付款;本工程按形象进度付款,基础施工完,甲方支付乙方 300万元工程进度款;主体施工完,甲方另支付乙方 500万元装饰工程预付款;装饰工程完成 50%工作量,甲方再支付乙方 1300万元工程进度款;工程完工交付甲方前,甲方再支付乙方 1000万元工程款;工程验收合格后甲方支付乙方 800万元;工程竣工验收后,除留5%质保金外,剩余工程款甲方在两年内分期支付给乙方;5%质保金在保修期满后,甲方一次性返还乙方。合同价款调整:合同价款在合同约定后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的可作调整:甲方代表确认的工程量增减;甲方代表确认的设计变更或工程洽商;工程造价管理部门公布的价格调整;一周内非乙方原因造成停水、停电、停气影响停工累计超过 8小时,且造成经济损失的;合同约定的其他增加或调整;乙方应在上述情况发生 10日内将调整原因、金额以书面形式通知甲方代表 ,甲方代表批准后通知经办银行和乙方,甲方代表收到乙方通知后 10日内不作答复,即视为已经批准;乙方未按上述要求及时办理而造成工程延误,由乙方负责;甲方未按上述要求及时办理审核签字和付款时,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方在收到乙方通知 5日内仍不能按要求支付时,应承担违约责任。竣工与结算:甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后 10 日 内无正当理由不组织验收,或验收后 5日内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收已被批准,即可办理结算手续。甲方无正当理由在批准竣工报告后 30日内不办理结算,从第 31日起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。违约责任:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等) ,相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其他使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除合同,应提前 10日通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面资料均应作为合同条款以补充内容,与合同条款具有同等效力。增订条款:本工程所需材料由乙方自行采购、保管,其中钢材、水泥由乙方采购,甲方提供资金担保;任何材料的选购,其价格和质量、数量需经甲方同意验证方可采购; 工程欠款不计贷款利息。2002 年4月23 日,西岳山庄将 其与陕西林华工程监理公司(以下简称监理公司)签订的《建设工程委托监理合同》送交三公司,并要求其接受监督和管理。
2002 年7 月30 日,一、二区基础分部工程验收合格。2002 年 9 月 20 日,西岳山庄与三公司签订的《会议纪要》约定:华山假日酒店一区素土回填完,二区素土回填一半,由西岳山庄一周内付款 100万元;砌体队伍进场后一周内由西岳山庄付款 50万元;后期工程施工的主要材料由西岳山庄供应或代付款;一区 10月 10 日主体封顶,三区 10 月 15 日主体封顶,一区素土回填至 25 日完,二区素土回填至第 40 日完,四区土方开挖10月15 日开始,员工宿舍 9月 25日动工,西岳山庄保证一周内一次性付款不少于 300万元;三区保证地下室及时施工,完毕 后及时回填,甲方张总认可后付款50万元。2003 年3月 11日三区基础分部工程验收合格。2003年 4月11 日, 主体分部工程验收合格。2003 年3月 17日,西岳山庄与中建三局三公司安装分公司签订了安装工程补充协议。2003 年7月,三公司取得渭南市城乡建设局颁发的安全文明工地奖牌。
2004 年 4 月 14 日 , 三公司向西岳山庄发出债权转 移通知书称 :“贵方与公司于 2002 年签订了建设工程施 工合同 ,现在我公司因改制重组的需要 ,欲将我公司对贵 方所享有的上述债权转让给武汉中建三局建发实业发展 公司。”西岳山庄予以签收。
2004 年 9 月 29 日,西岳山庄与江苏环建建设投资有限公司(以下简称环建公司)签订《建设工程施工合同》(关于给水、排水、强弱电、暖通工程) ;2004年10月1日,西岳山庄与华阴市永泰建筑公司签订《建设工程施工合同》(关于华山假日酒店未完的土建工程)。2005 年10月 10 日,三公司向西岳山庄发出《关于解除合同的通知》。
2006 年 1 月 19 日 , 一审法院依据双方当事人的申 请 ,委托陕西三秦 工程造价咨询有限责任公司( 以下简 称三秦造价公司) ,就三公司已完成的涉案工程造价、西 岳山庄已支付的工程款及欠付的工程款数额进行鉴定。 2006 年 6 月 20 日 , 三秦造价公司作出 的鉴定结论为 :
1. 根据双方认可的中国轻工西安设计院设计的华山假 日 酒店结构施工图纸扣除未做部分签认量加现场签证,计算出三公司已完成的华山假日酒店(含员工宿舍)土建工程量工程造价为23121 871. 05 元(不含劳保统筹和安全文明工地费)。2. 根据双方认可的中国轻工西安设计院设计施工图纸、现场签证及双方提供的三公司完成工程量记录等资料,计算出三公司已完成的华山假 日酒店(含员工宿舍)安装工程量工程造价为1607359. 51元(不含劳保统筹和安全文明工地费)。3. 确认西岳山庄已付工程款、材料款合计为 15199163. 76 元。鉴定报告另对当事人有争议的工程量造价、有争议的付款项目详细列明。2006 年 6月 27 日,鉴定报告送达给三方当事人,当事人在限定期限内对鉴定报告提出了书面异议。2006 年7月 26日,一审法院对鉴定报告进行庭审质证,并由三秦造价公司出庭接受当事人的质询 。三秦造价公 司在庭后就当事人质询作了书面答复 。2006 年 8 月 2 日 ,该答复意见送达给三方当事人。
另查明:2002 年 12 月 27 日 , 中国建筑第三工程局第 三建筑安装工程公司变更登记为中建三局第三建设工程 有限责任公司 。2004 年 11 月 17 日 ,武汉中建三局建发 工程有限公司变更登记为中建三局建发工程有限公司。
2002 年 7月至2003 年4月间,三公司数次向西岳山庄催要工程进度款;2004 年 10月29日,三公司向西岳山庄以特快专递方式送达《工作联系单》《现场变更签证单》《致陕西西岳山庄有限公司关于华山假日酒店工程进度报量问题的函》,请求西岳山庄确认工期顺延、窝工费及机械停滞费。西岳山庄亦提供了大量的监理例会纪要、工程联系单等证据,用以证明三公司施工不规范,工程质量不合格,管理不严,拖延工期等问题。
2002 年 7月,三公司与陕西省荣誉军人康复医院签订供水协议。2006 年4月 12 日,陕西省荣誉军人康复医院出具证明,三公司从2003 年6月24 日至2005 年 12月 21日共欠水费 13307. 68 元至今未交。西岳山庄代付工地2002 年 8月至 2003 年 5月电费 137932. 97元双方无争议(鉴定报告已作为西岳山庄已付款计入) ,对西岳山庄主张代付 2003年 7月至 2004年 9 月电费 63513. 52元,三公司、建发公司不予认可。
建发公司认为西岳山庄违反合同约定 ,拖欠工程款 并造成窝工损失 , 遂向一审法院提起诉讼 ,请求:(1) 依 法判令西岳山庄依约支付拖欠建发公司工程款及窝工损 失共计 23 213 450 元;(2) 由西岳山庄承担本案的诉讼 费、保全费及律师费用等全部诉讼费用;(3) 建发公司对 所承接的工程依法享有优先受偿权。
西岳山庄提起反诉 ,认为三公司违反合同约定,迟延交付涉案工程,给西岳山庄造成了经济损失,请求依法判令建发公司与三公司:(1)向西岳山庄赔偿拖延工期罚金 1 552 460元;(2)赔偿西岳山庄额外支出的工程款1 472 921元;(3)赔偿西岳山庄因工程拖延交付使用造成的不能营业的经济损失 8558237 元;(4)承担本案全部诉讼费用。
一审法院认为 : 西岳山庄与三公司所签订的《 施工 合同》, 系双方的真实意思表示 ,且不违反法律、行政法 规强制性规定 ,应为有效合同 。三公司将合同债权转让 给建发公司 ,并向西岳山庄送达了债权转让通知书 ,符合 相关法律规定 。该转让行为系转让人与受让人真实意思表示 ,并不损害债务人的利益 ,依法认定有效 。建发公司 因此取得三公司应享有的合同债权 。由于华山假日酒店 工程正在施工之中 , 西岳山庄与三公司并未就工程款最 后决算 ,建发公司所享有的合同债权数额并未确定;对于 西岳山庄已支付的工程款数额 ,三公司与西岳山庄也说,一审法院依据双方当事人申请 ,委托三秦造价公司对涉案工程造价及西岳山庄已付工程款进行鉴定 ,该 鉴定结论已经双方当事人庭审质证 ,依法应予确认。
对于鉴定报告单列有争议工程量工程造价部分 ,经一审法院审核,应作如下认定:1. 关于有争议的工程量工程造价部分,对于三公司所报而西岳山庄不予认可部分的工程量,仅凭三公司所报工程量,没有西岳山庄及监理公司签证,无法认定该工程量,对该部分所涉及的土建、安装工程造价不予确认。2. 关于应否计取安全文明工地费。经核算土建工程造价的安全文明工地费 221299. 07元,安装工程量工程造价的安全文明工地费15504. 62元,因该工地已被渭南市城乡建设局授予安全文明工地,故该部分费用应按规定计取,并随工程造价的调整而增减。3. 关于有争议的已付工程款部分。有争议的 2003年 6月 24 日至 2005 年 12月 21 日水费 13307. 68元(其中 2003 年 6月 24 日至 8 月 21 日 4003. 96元;2003年 9月 21 日至11月 24 日1692. 60元;2003年11月 24 日至2005 年12月 21 日 7611.12元) ,鉴于票据无法详细 区分,因 2004 年 9月 29 日西岳山庄已与环建公司签订了施工合同,故对水费13307. 68元中 2003年11月 24 日前的 5696. 56 元水费由三公司承担,2003年11月 24 日至 2005年12月 21 日的水费 7611.12元由西岳山庄与三公司各半负担。西岳山庄已购石渣、沙子、配电箱、线管、管件等费用合计407 078. 71元, 因未见三公司收料单,该笔费用未计入工程造价,亦不应计入已付工程款。侯宏伟借款 1万元,属另一法律关系,本案不予涉及。供电局劳动服务公司收取西岳山庄 2万元,因系线路维修所产生之费用,亦不应计入已付工程款。西岳山庄代付2003 年 7月至 2004 年 9月电费 63513. 52元,理应由三公司承担,并从应结算的工程款中扣付。综上,双方虽有争议,但应计入已付工程款合计为73 015. 64 元。
综上 , 西岳山庄应支付工程款共计 24 992 875. 13 元 ,扣减西岳山庄已付工程款、材料款及代付的水电费共 计 15 273 309. 40 元后 ,西岳山庄应支付建发公司剩余工 程款 9 719 565. 73 元 。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定 ,建发公司就该工程在西岳山庄应付的工程款范围内享有优先受偿的权利 。由于华山假日酒店工程至今尚未完工,双方均有一定责任。因西岳山庄付款不到位,三公司施工不规范、施工管理不严、返工等情况,共同造成工期延误。据此,对建发公司主张的窝工损失以及西岳山庄反诉请求三公司、建发公司支付拖延工期的罚金,一审法院均不予支持。关于西岳山庄诉请的额外支出,因环建公司等单位施工的相关费用并未计入本次鉴定的工程造价内,西岳山庄并不存在额外支出,一审法院亦不予支持。关于西岳山庄请求的逾期营业损失,因其提供的证据并不能证明其逾期开业的损失数额,且三公司对洲际集团等公司的管理合同没法预见,故依法对该证据不予采信,对其请求不予支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第七条、第八条、第六十条、第八十条、第二百八十六条的规定,判决:(一)自该判决生效之日起三十日内,西岳山庄支付建发公司工程款 9 719 565. 73 元;(二)建发公司在西岳山庄欠付的工程款范围内,对该工程享有优先受偿权;(三)驳回建发公司的其余诉讼请求;(四)驳回西岳山庄的反诉请求。一审案件受理费126077. 25元,鉴定费16. 5万元,共计 291077. 25 元由建发公司承担174646. 35元,西岳山庄承担 116 430. 90 元;反诉费 67928. 08元,由西岳山庄公司承担;诉讼保全费 109 738 元,由建发公司承担。
西岳山庄不服一审判决 ,向法院提起上诉称:原判认定事实和适用法律均有错误。(1)原审判决判令三公司将其涉案合同债权转让给建发公司有效。依据合同性质,涉案合同债权依法不得转让,转让时涉案工程项 目根本不具备结算条件,三公司与西岳山庄之间的债权债务关系无法确定,西岳山庄仅在回执上注明收到该通知并未同意其转让行为。(2)西岳山庄已超额支付工程款,并不存在付款不到位的事实。(3)三公司承认在施工中存在不按施工计划开工、窝工、施工质量不合格及不文明施工等事实。三公司依约应向西岳山庄支付违约金。三公司在拒不完成主体部分施工的情况下,于 2004 年 2月后逐渐全部撤场,导致合同无法继续履行。由于三公司恶意违约,致使华山假日酒店迟迟不能完工,应承担逾期竣工造成的营业损失。西岳山庄的反诉请求依法应予支持。(4)原判将鉴定报告中关于土建及安装工程所对应税金、安全文明工地费、文明补贴等费用计入工程造价,超出合同约定,应以合同约定为准。(5)三公司单方提出解除合同,西岳山庄并未表示同意,《施工合同》仍应履行。(6)建发公司作为《施工合同》以外的第三人,既不是合同约定的施工方 ,也不是该建设项 目的承包人,因此建发公司对涉案工程行使优先受偿权于法无据。鉴此,西岳山庄请求:(1)撤销一审判决,驳回被上诉人的全部诉讼请求;(2)支持上诉人的全部反诉请求;(3)被上诉人承担全部诉讼费用。
被上诉人建发公司、三公司辩称:(1) 关于债权转让问题。三公司与建发公司就本案债权转让达成了合意,并将这一合意通知了债务人,转让合法有效。(2)关于拖欠工程款问题。西岳山庄并未依照合同约定支付工程 款。截至 2003 年4月 14 日,有关催要工程款的签证单、监理会议纪要多达 16 份之多,证明西岳山庄严重拖欠工程款。2004 年10月 29 日,三公司以公证送达的方式向 西岳山庄进行了付款催告,西岳山庄拒绝履行付款义务。其行为已构成根本违约,三公司享有先履行抗辩权,未如期完成工程施工不构成违约。(3)关于解除《施工合同》的问题。西岳山庄的违约行为,特别是违法重复发包行为致使合同目的无法实现,三公司依法获得合同解除权。
(4) 关于西岳山庄额外支付工程款的问题 。本案未涉及 环建公司完成的工程量 , 西岳山庄因工程施工支付的工 程款不属于额外支出 。(5) 关于西岳山庄的预期收益损 失问题 。洲际酒店集团的损益表缺乏证据的基本要件 , 三公司没有实施违约行为 ,不承担违约责任。
二 审开庭后,西岳山庄向法院提交了三公司关于申报文明工地不向西岳山庄索取费用的《证明》等证据。法院认为:西岳山庄本应在一审举证期限内提交这些证据,其在二审开庭后举证已超过举证期限,且未说明延期举证的理由。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条的规定,逾期举证的,视为放弃举证权利,西岳山庄在二审中提交的证据对本案不具有证明力。
法院二审查明:西岳山庄于 2001 年 4月10 日经工商行政管理部门批准成立并取得企业法人营业执照。2002 年 3月7日,西岳山庄取得华阴市人民政府城市规划部门颁发的 2002 -3号《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。翌日又取得华阴市建设局颁发的2002 - 24 号《建设工程施工许可证》,其中载明建设工程名称为华山假日酒店,建筑面积 43000平方米,工程造价 6000万元,开工日期 2002 年 3月 8 日。2003 年 5月,西岳山庄分别取得华阴市人民政府颁发的阴国用(2003)字第 606、607号《国有土地使用证》。
《施工合同》还约定 , 主体结构三层完 , 西岳山庄再向三公司支付 300 万元工程款;主体封顶,西岳山庄再向三公司支付 300万元工程款。2002 年 3月 19日,西岳山庄尚未向三公司提供施工图和地质勘探资料,亦未解决施工所需的供水、供电问题。三公司开挖地基时遇到大 石块,曾安排破碎机进行破石。2002年 4月15 日,三公 司将其依据施工图制订的《施工组织设计》提交监理部门。同年 6月 5日,工程监理对《施工组织设计》提出了审查意见。同年 6月13 日,主体工程进入二层顶板施工,西岳山庄尚未提供三层以上安装图。
建发公司、三公司均于 2002 年 12 月 27 日 经工商行 政管理部门批准成立并取得企业法人营业执照 ,前者的 经营范围包括各类建设工程总承包、施工、咨询等 ,后者 的经营范围包括建筑装饰装修工程、钢结构工程、房屋建 筑工程总承包等。
二 审查明的本案其他事实与一审判决认定的事实相 同 。2007 年 9 月 27 日 ,建发公司向法院提出 , 同意在二审维持原判的前提下 ,在执行阶段放弃文明工地定额费 用中的 20 万元 ,在提出执行申请时予以扣除。
法院认为 :西岳山庄与三公司签订的《施工合同》和 2002 年 9月 20 日签订的《会议纪要》,是双方当事人的 真实意思表示,该合同与纪要的内容不违反法律、法规的强制性规定,应认定合法有效,双方对此均负有履行义务。涉案工程工期拖延是由于西岳山庄和三公司共同违约造成的,均应承担违约责任。本案涉及以下焦点问题:
(1) 三公司向建发公司转让债权是否合法有效;(2)西岳山庄是否按工程进度向三公司足额支付了工程款;(3)《施工合同》是否应当解除;(4)一审认定的工程款项目和数额是否合理;(5)西岳山庄的反诉请求是否成立;(6)建发公司对其完成的工程是否享有优先受偿权。现分述如下:
( 一) 关于三公司向建发公司转让债权是否合法有 效的问题。
本案中 ,三公司履行了部分合同义务,取得了向西岳山庄请求支付相应工程款的权利。转让行为发生时,三公司的此项债权已经形成,债权数额后被本案鉴定结论所确认。西岳山庄接到三公司的《债权转移通知书》后,并未对此提出异议,法律、法规亦不禁止建设工程施工合同项下的债权转让,债权转让无须征得债务人同意。根据《合同法》第八十条、第八十一条的规定,法院确认涉案债权转让合法有效,建发公司因此受让三公司对西岳山庄的债权及从权利。西岳山庄虽然主张涉案债权依法不得转让 ,但并未提供相关法律依据 ,故对西岳山庄关于 三公司转让债权的行为无效的主张 , 法院不予支持 。建 发公司基于受让三公司的债权取得本案诉讼主体资格。
( 二 ) 关于西岳山庄是否按工程进度向三公司足额 支付了工程款的问题。
根据《施工合同》约定 ,涉案工程按形象进度付款。这里的付款是指西岳山庄向三公司直接支付工程款,不包括西岳山庄对涉案工程的其他支出抵扣工程款的情形。按照工程进度,2003 年 4月11 日,华山假 日酒店主体分部工程验收合格,三公司还完成楼面找平和部分内粉,按进度西岳山庄应支付工程款1700万元,而工程鉴定报告确认西岳山庄支付的工程款、材料款两项合计为15273309. 4 元。西岳山庄拖欠工程款的行为已构成违约,应对工程迟延交付承担相应的违约责任。西岳山庄关于向三公司超额支付工程款的主张缺乏事实依据,法院不予支持。建发公司关于西岳山庄拖欠工程款的主张有理有据,法院予以支持。
( 三) 关于涉案《施工合同》是否应当解除的问题。
根据《施工合同》第十八条 18- 1的约定,只要因一方违约导致合同不能继续履行,另一方即可解除合同并应提前 10日通知对方,无须征得对方同意。三公司解除合同前已撤出施工现场,西岳山庄就同一工程与环建公司签订续建的施工合同,客观上《施工合同》已不能继续履行,三公司行使合同解除权符合合同约定。对于西岳山庄关于未经其同意,三公司无权单方解除合同的主张,法院不予支持。三公司应根据实际完成的工程量结算工程款。
( 四) 关于一审认定的工程款项目和数额是否合理 的问题。
一审中 ,鉴定部门针对双方当事人就工程造价鉴定结论所提异议作了答复,并对异议合理的项目做了调整。法院认为,一审判决已在应付工程款中扣除了西岳山庄支付的 1130 元破石人工费,对西岳山庄所提工程其他项目的造价不作调整也是合理的。关于土建及安装所对应税金、安全文明工地费、文明补贴等费用是否应计入工程造价的问题。根据《施工合同》第四条的约定,合同价款计算的依据为 1999 年陕西省建筑工程相关定额,该定额包括税金和安全、文明施工定额补贴费。因此,一审判决将这两项费用计入工程造价,符合合同约定,不存在额外增加计费项目。对西岳山庄关于相应税金、安全文明工地费、文明补贴等费用不应计入工程造价的主张,法院不予支持。
( 五) 关于西岳山庄的反诉请求是否成立的问题。
首先 ,关于支付拖延工期罚金的请求。涉案工程迟延交付的原因,一是西岳山庄办理工程报建手续迟延,取得建设工程开工许可证的日期晚于合同约定的开工日期4个多月,取得《国有土地使用证》的日期晚于合同约定的工程竣工日期。二是西岳山庄提供施工图纸迟延,并且未在开工前解决施工所需的供水、供电。按图施工是建设工程的客观要求,但时至 2002 年 3月 19 日,西岳山庄尚未向三公司交付施工图纸,水、电供应不足,导致三公司不能正常施工。三是西岳山庄没有按进度付足工程款,严重影响施工。三公司也存在施工现场人员和设备不足,施工管理不严和返工等情况,影响了施工进度。鉴此,一审认定西岳山庄与三公司共同造成工期延误并无不当。由于西岳山庄存在严重违约,对其关于三公司应当承担赔偿责任的主张,法院不予支持。其次,关于西岳山庄要求赔偿额外支付的工程款问题。一审判决确认的西岳山庄向建发公司支付工程款,仅包括三公司已完成的工程量所应支付的工程款,西岳山庄并不存在额外支出。西岳山庄关于建发公司应向其赔偿另一合同工程款的主张,缺乏事实和法律依据,法院不予支持。再次,关于西岳山庄索赔逾期营业损失的问题。由于西岳山庄违约在先,且不能提供足够的证据证明损失的数额,故对西岳山庄的此项主张,法院不予支持。
( 六) 关于建发公司对涉案工程是否享有优先受偿 权的问题。
建设工程款具有优先受偿性质 。建发公司基于受让债权取得此项权利。鉴于该项建设工程目前尚未全部竣工,《施工合同》因西岳山庄拖欠工程款等原因而迟延履行,建发公司优先受偿权的行使期限应从 2005年10月10日解除合同时起算。此前建发公司已提起诉讼,故不应认定其优先受偿权的行使期限已超过 6个月。对于西岳山庄关于建发公司已超过行使优先受偿权期限的主张,法院不予支持。
综上 ,三公司向建发公司转让债权合法有效,建发公司具有诉讼主体资格。西岳山庄与三公司在履行《施工合同》过程中均有违约行为,对工程延期完工均有责任。但由于西岳山庄违约在先,并长期拖欠工程款,也不存在额外支出,故对西岳山庄的反诉请求,一审法院不予支持是正确的。鉴于《施工合同》确已无法履行,三公司依约有权解除合同。合同解除后,未履行的部分不再履行。
由于《施工合同》约定的工程保质期已过 ,质保金不再从工程款中扣除。建发公司基于债权受让,在合同解除前已提起诉讼,对涉案工程享有优先受偿权。原判认定事实基本清楚,适用法律正确。二审中,建发公司提出在本案执行阶段放弃 20万元文明工地定额费用,并在申请执行时予以扣除,依法应予准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉 ,维持原判。
逾期不履行本判决确定的金钱给付义务 ,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定 , 加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二 审案件受理费 126 077. 25 元 , 由陕西西岳山庄有 限公司负担。
本判决为终审判决。