工程工期延误责任如何认定与承担

工程工期延误责任如何认定与承担

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建为龙祥酒店建设酒店项目。合同对工期、工程款支付等事项作了明确约定。

施工过程中，工程未能按期完工。萧山二建主张工期延误是由于龙祥酒店未及时提供施工条件、设计变更等原因造成，而龙祥酒店则认为萧山二建自身施工组织不力、管理混乱导致工期拖延。双方就工期延误的责任归属产生争议，龙祥酒店拒绝支付部分工程款，萧山二建遂提起诉讼。

争议焦点

萧山二建认为，工期延误是由发包方龙祥酒店的原因造成，包括未按时交付施工场地、设计图纸多次变更、未及时支付进度款等，因此工期应当顺延，龙祥酒店无权追究其违约责任。龙祥酒店则主张，工期延误完全是萧山二建施工管理不善、人员配备不足、施工进度缓慢所致，应由萧山二建承担逾期完工的违约责任，并赔偿相应损失。

法院判决

最高人民法院二审审理后认为，认定工期是否应当顺延，关键在于审查工期延误的原因。本案中，萧山二建提交了相关证据证明龙祥酒店存在未及时提供施工条件、设计变更等事实，这些事实对施工进度确实造成了影响。但萧山二建自身也存在施工组织不到位的问题。法院综合考量双方过错程度，部分支持了萧山二建关于工期顺延的主张，并相应调整了违约责任。

律师分析

第一，工期顺延的认定需要证据支撑。施工方主张工期顺延，必须提供充分证据证明延误是由发包方的原因造成，例如发包方未按时提供施工条件、设计变更通知、指令暂停施工等书面文件。口头约定或事后补记的证据效力较弱。

第二，施工方自身管理问题不能免责。即使存在发包方的原因，如果施工方自身也存在管理不善、人员不足、材料供应不及时等问题，法院会根据双方过错程度分担责任，不会全部免除施工方的违约责任。

第三，建议施工方在施工过程中及时做好书面记录。对于发包方的每一次指令、设计变更、延迟付款等影响工期的事项，应当以书面形式确认并保留证据，必要时通过函件或会议纪要固定事实。

王德林律师提示：

建设工程工期纠纷中，证据是决定胜负的关键。施工方应养成在施工过程中及时签署书面文件、保留往来函件的习惯。在文山地区，许多施工企业因忽视书面证据管理，导致在工期纠纷中处于被动。建议在签订合同时就明确工期顺延的触发条件和确认程序。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市