建筑工程工期延误责任如何认定与承担

建筑工程工期延误责任如何认定与承担

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的部分工程。合同对工期、价款等做了明确约定。

施工过程中，双方因工程进度、设计变更、材料供应等问题产生分歧，导致工期出现延误。龙祥酒店认为萧山二建未能按期完工，构成违约，要求其承担工期延误的赔偿责任。萧山二建则主张，工期延误系因龙祥酒店未及时提供施工条件、设计变更频繁等原因造成，责任不在己方。双方协商未果，诉至法院。

争议焦点

萧山二建主张：工期延误是由于龙祥酒店未按时提供施工图纸、未及时确认变更设计、以及未按约定支付工程进度款等行为造成的，龙祥酒店应自行承担工期延误的后果，并应赔偿因停工、窝工给萧山二建造成的损失。

龙祥酒店主张：萧山二建作为施工单位，应当具备应对施工过程中常见问题的能力，工期延误是萧山二建管理不善、组织不力所致，其应当承担逾期完工的违约责任，并赔偿酒店因此遭受的经营损失。

法院判决

法院经审理后认为，对于工期延误的原因，双方均负有责任。其中，龙祥酒店未及时提供施工图纸和确认设计变更，是导致工期延误的主要原因。但萧山二建在施工过程中，对部分工期延误事由未能提供充分证据证明其已及时通知对方并办理顺延手续，也应承担相应责任。最终，法院判决双方按照各自过错程度分担工期延误造成的损失，驳回了龙祥酒店要求萧山二建承担全部违约责任的请求。

律师分析

第一，工期顺延的认定需要证据支撑。在建设工程合同履行过程中，如果发生非因施工方原因导致的停工、窝工或工期延误，施工方应及时向发包方提出书面申请，办理工期顺延签证。如果缺乏书面手续，法院在认定工期是否应当顺延时，会审查是否存在其他能够证明发包方同意顺延或应当顺延的客观事实。

第二，双方责任划分是此类案件的关键。工期延误往往是多种因素叠加的结果，法院不会简单地将责任全部归于一方，而是会综合审查合同约定、双方履约行为、延误事件的原因力大小等因素，确定各自的责任比例。对于当事人而言，保存好施工日志、会议纪要、往来函件、签证单等原始资料至关重要。

第三，及时主张权利是避免损失扩大的重要方式。当一方出现可能影响工期的行为时，另一方应当及时通过书面形式提出异议或要求，避免因沉默导致权利丧失或责任扩大。

王德林律师提示：

在建设工程施工过程中，务必重视书面证据的收集与保管。无论是设计变更、材料供应问题还是付款延迟，都应当通过书面函件、会议纪要等形式固定下来。建议施工单位和发包单位在合同中明确约定工期顺延的申请程序和确认机制。如果您在文山地区遇到类似工程合同纠纷，建议尽快咨询专业律师，以便在诉讼或仲裁中有效维护自身权益。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市