工程承包合同工期延误责任如何认定

工程承包合同工期延误责任如何认定

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称萧山二建）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称龙祥酒店）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的装修工程。合同对工期、质量标准、付款方式等作出了明确约定。

施工过程中，双方因工期延误问题产生严重分歧。萧山二建认为工期延误是由于龙祥酒店未按时提供施工条件、设计变更频繁以及材料供应不及时等非自身原因造成，要求顺延工期并追加工程款。龙祥酒店则认为萧山二建施工组织不力、管理混乱，导致工期严重滞后，应当承担违约责任。

争议焦点

萧山二建主张：工期延误系发包方原因造成，包括未按时提供施工场地、频繁变更设计图纸、未按时供应甲供材料等，依法应当顺延工期，且不承担违约责任。

龙祥酒店主张：萧山二建自身管理不善、施工人员不足、工序安排不合理是工期延误的主要原因，应当按合同约定支付逾期违约金。

法院判决

最高人民法院二审认定：工期延误的责任应当根据双方各自的过错程度进行划分。经审理查明，龙祥酒店确实存在设计变更频繁、材料供应不及时等影响施工的情形，但萧山二建在施工组织管理方面也存在一定不足。法院最终判决：工期顺延部分成立，但萧山二建对自身管理不当造成的延误也需承担相应责任，酌情扣减部分工程款作为违约赔偿。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键看证据。施工方主张工期顺延，必须提供充分的证据证明延误系发包方原因造成，如设计变更通知单、材料供应延误记录、会议纪要等书面材料。口头主张很难得到法院支持。

第二，双方责任需区分。实践中工期延误往往是多种因素共同作用的结果，法院会根据双方提供的证据，区分各自过错程度，按比例分担责任。施工方不能将所有延误都归咎于发包方，自身管理问题也要承担后果。

第三，及时签证和书面沟通很重要。施工过程中遇到影响工期的事项，应当及时通过工程签证、工作联系函等书面形式固定证据，避免事后争议时无据可查。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，工期管理是容易产生纠纷的环节。建议施工方在文山地区承接工程时，务必做好施工日志，对影响工期的所有事项进行书面记录，并要求发包方或监理方签字确认。一旦发现工期可能延误，要及时发函通知对方并协商顺延，不要等到完工后再算总账。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市