分公司签的工程合同总公司能起诉吗

分公司签的工程合同总公司能起诉吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一分公司签订了一份建设工程合同，约定由分公司承建潇湘广场土石方工程，工程总造价约2000万元。合同签订后，分公司组织机械进场施工。施工过程中，因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后因城市规划调整，永州建委决定停建该工程。

工程停工后，双方进行决算，确认分公司完成工程量82万余立方米，工程造价经审计为2334万余元。但永州建委仅支付了1577万余元，剩余工程款迟迟未付。分公司是陕西建工公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。永州建委认为合同是与分公司签的，总公司不能作为原告起诉。

争议焦点

永州建委主张：合同是永州建委与分公司签订的，分公司不具备法人资格，总公司没有参与合同签订，不能作为合同当事人起诉，本案与总公司无关。

陕西建工公司主张：分公司是总公司设立的分支机构，总公司出具了法人委托书授权史育汉全权负责工程项目，分公司的行为后果应由总公司承担，总公司是合法的合同当事人，有权追讨工程款。

法院判决

法院认定陕西建工公司是本案的合法当事人，有权向永州建委主张工程款。法院认为，分公司虽然没有独立法人资格，但总公司出具了授权委托书，分公司的签约行为属于总公司授权范围内的经营活动，法律后果应由总公司承担。永州建委以合同是与分公司签订为由否认总公司的诉讼主体资格，理由不成立。

律师分析

第一，分公司签订的合同，总公司能否主张权利，关键看分公司是否有总公司的授权。本案中总公司出具了法人委托书，授权史育汉代表公司全权负责工程项目，这就表明总公司在法律上认可了分公司的签约行为，总公司有权作为合同当事人主张权利。

第二，分公司不具有独立法人资格，不能独立承担民事责任。根据法律规定，分公司的民事责任由总公司承担。因此，当分公司签订的合同产生纠纷时，总公司可以作为原告起诉，也可以被列为被告。这是为了保护合同相对方的合法权益，避免因分公司不具备偿债能力而导致债权无法实现。

第三，本案中永州建委以分公司名义签订合同为由否认总公司的诉讼主体资格，实际上是在逃避付款责任。法院支持总公司的诉讼主体资格，既符合法律规定，也有利于保护工程款债权，体现了法律对实际施工方利益的保护。

王德林律师提示：

与分公司签订工程合同时，建议要求对方提供总公司的书面授权委托书，明确授权范围和期限。如果发生纠纷，可以直接将总公司列为诉讼当事人，这样更有保障。在文山地区，不少施工企业以分公司名义承接工程，遇到欠款问题时，不要因为合同是分公司签的就放弃追索，总公司的法律地位是清晰的。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市