建设工程合同纠纷中质量问题的认定与处理

建设工程合同纠纷中质量问题的认定与处理

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

乌鲁木齐新扶桑投资开发总公司（以下简称新扶桑公司）与新疆维吾尔自治区第四建筑工程公司（以下简称四建公司）签订了一份建设工程施工合同，约定由四建公司承建新扶桑公司开发的某工程项目。工程完工后，双方因工程质量问题产生争议。新扶桑公司认为工程存在多处质量缺陷，拒绝支付剩余工程款；而四建公司则认为工程已按合同约定完成，质量合格，要求新扶桑公司支付全部工程款。

双方多次协商未果，新扶桑公司向法院提起诉讼，要求四建公司承担工程质量修复责任并赔偿损失。四建公司则提出反诉，要求新扶桑公司支付拖欠的工程款及利息。

争议焦点

新扶桑公司主张：工程存在混凝土强度不足、墙面开裂等质量问题，四建公司未按施工规范操作，应承担修复费用和延误工期造成的损失。四建公司则辩称：工程已经过初步验收，质量问题主要是新扶桑公司在施工过程中变更设计、未及时提供材料所致，且新扶桑公司未按约定支付进度款，导致工期延误。

法院判决

最高人民法院经审理认为，双方对工程质量问题均负有责任。四建公司施工中确实存在部分质量瑕疵，但新扶桑公司在变更设计、提供材料方面也存在过错。最终判决：四建公司对工程质量问题进行修复，新扶桑公司支付相应工程款，双方按过错比例分担损失。

律师分析

第一，建设工程合同纠纷中，工程质量问题的认定需要结合施工图纸、验收记录、检测报告等证据综合判断。实践中，很多纠纷源于双方对质量标准理解不一致，因此签订合同时应明确约定适用的国家标准或行业标准。

第二，发包方和施工方对工程质量问题都可能负有责任。发包方如未按约定提供材料、变更设计或未及时支付工程款，可能影响工程质量；施工方则需严格按照施工规范和合同要求施工。法院在裁判时会根据双方过错程度划分责任。

第三，发生质量纠纷后，应及时委托有资质的鉴定机构进行工程质量检测，固定证据。同时，注意保留施工日志、往来函件、付款凭证等材料，这些对证明责任归属至关重要。

王德林律师提示：

建设工程合同纠纷往往涉及金额大、时间长，建议在签订合同时就明确质量标准和验收程序。在文山地区，建设工程项目中发包方和施工方尤其要注意当地气候条件对施工的影响，在合同中约定相应的技术措施。如遇质量争议，应尽快通过协商或诉讼解决，避免损失扩大。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市