工程款结算依据如何确定及违约责任处理

工程款结算依据如何确定及违约责任处理

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

中国建筑第二工程局（以下简称中建二局）与河南裕达置业有限公司（以下简称裕达公司）签订建设工程施工合同，约定由中建二局承建某工程项目。工程完工后，双方对工程款的结算依据产生严重分歧。

中建二局认为应当按照合同约定的计价方式和实际完成的工程量进行结算，但裕达公司却以工程质量存在问题、工期延误等理由拒绝按合同约定支付工程款。双方多次协商未果，中建二局遂将裕达公司诉至法院，要求支付拖欠的工程款及逾期付款违约金。

争议焦点

中建二局主张：工程已经竣工验收合格，裕达公司应当按照合同约定支付全部工程款，并承担逾期付款的违约责任。

裕达公司辩称：工程存在质量问题且工期延误，中建二局自身存在违约行为，因此不同意按原合同价格结算，并要求扣减工程款。

法院判决

最高人民法院二审审理后认为，双方签订的施工合同合法有效，工程已经竣工验收并交付使用，裕达公司应当按照合同约定的计价标准支付工程款。对于裕达公司提出的工程质量问题，因其未在法定期限内提出异议，法院不予支持。最终判决裕达公司支付拖欠的工程款及相应的逾期付款违约金。

律师分析

第一，工程款结算依据应当以合同约定为准。建设工程施工合同是双方真实意思的体现，除非存在无效或可撤销情形，否则双方应当按照合同约定的计价方式结算。实践中，发包方以各种理由拒绝按合同结算的情况较为常见，承包方应当注意保留合同、签证单、竣工验收报告等关键证据。

第二，发包方对工程质量有异议的，应当在合同约定的期限内或合理期限内提出。如果工程已经竣工验收并交付使用，发包方再以质量问题为由拒绝付款，法院通常不会支持。建议承包方在施工过程中做好分部分项工程的验收记录和签证。

第三，关于违约责任的认定，法院一般会审查双方是否存在违约行为以及违约行为的严重程度。如果发包方无正当理由拖延支付工程款，应当承担逾期付款的违约责任，包括支付违约金或赔偿利息损失。

王德林律师提示：

在建设工程合同纠纷中，建议施工方在签订合同时明确约定工程款结算依据、付款节点和违约责任条款。施工过程中注意保留签证单、设计变更通知、竣工验收报告等书面材料，这些是日后维权的关键证据。如果您在文山地区遇到类似纠纷，建议尽早咨询专业律师，避免因证据不足导致维权困难。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市