工程款结算纠纷，施工方如何维权

工程款结算纠纷，施工方如何维权

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

内蒙古包头稀土高新技术产业开发区管理委员会和科技创业服务中心，与包头润华永庆建筑工程有限公司、包头市第二建筑工程公司之间，因一项科技创业服务中心的建设工程产生了工程款结算纠纷。工程从1994年开始施工，期间施工方多次变更，包括包头二建的下属施工队、润华公司以及后来的合资润华永庆公司，最终由润华永庆公司完成施工并投入使用。

工程完工后，发包方管委会和创业中心认为部分工程存在质量问题，且对已付工程款数额有争议，拒绝支付剩余工程款。施工方润华永庆公司则主张已按合同完成施工，发包方应支付全部工程款及逾期利息。双方无法达成一致，润华永庆公司遂向法院起诉。

争议焦点

本案核心争议在于：已完工程的工程款总额如何确定，以及发包方是否应当支付逾期付款的利息。施工方主张按实际完成的工作量和合同约定单价计算，发包方则主张部分工程质量不合格，应扣减相应工程款，且不同意支付利息。

法院判决

最高人民法院经审理后判决：发包方管委会和创业中心应向润华永庆公司支付剩余工程款及相应利息。法院认为，工程已经投入使用，发包方未在合理期限内提出质量异议，视为对工程质量的认可。工程款数额应以双方确认的结算文件为准，发包方未按期付款应承担逾期利息。

律师分析

第一，建设工程已经投入使用，发包方再以质量问题为由拒付工程款，法院通常不予支持。因为使用行为本身表明发包方对工程质量的认可，除非存在主体结构等重大安全隐患。

第二，施工方应注意保留工程进度款拨付记录、工程签证单、验收记录等书面证据。本案中，润华永庆公司正是凭借发包方签字的进度表、验收证明等文件，才成功证明了自己的施工量和应得款项。

第三，工程款结算纠纷中，利息起算时间非常关键。如果合同没有明确约定，一般从工程交付之日或起诉之日起计算。施工方应及时主张权利，避免因拖延导致利息损失扩大。

王德林律师提示：

建设工程合同纠纷专业性强，建议施工方在签订合同时就明确约定结算方式和付款期限。如果您在文山地区遇到类似工程款拖欠问题，可以携带合同、付款凭证、验收文件等材料来所咨询，我们会帮您分析维权路径。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市