建设工程工期延误责任如何认定

建设工程工期延误责任如何认定

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的装修工程。合同对工期、付款方式等做了明确约定。

施工过程中，龙祥酒店方面多次提出设计变更和增加施工内容，导致工期比原计划延长。工程完工后，双方就工期延误的责任归属产生严重分歧。龙祥酒店认为萧山二建延误工期，应当承担违约责任；萧山二建则认为工期延误是因酒店方频繁变更设计、增加工程量所致，自己不应担责。

争议焦点

本案的核心争议在于：工期延误究竟应由谁承担责任。萧山二建主张，工期顺延是因为龙祥酒店提出的设计变更和增量工程，这些变更需要额外时间，且其已及时提出工期顺延申请。龙祥酒店则主张，萧山二建未按合同约定的工期完工，构成违约，应当支付逾期违约金，且酒店方不认可萧山二建提出的顺延理由。

法院判决

最高人民法院经审理认为，在施工过程中，龙祥酒店多次发出设计变更通知，并增加了工程量，这些变更和增加内容客观上确实需要延长施工时间。萧山二建在收到变更通知后，也按照行业惯例提出了工期顺延的申请。法院最终认定，工期延误的主要原因在于发包方龙祥酒店的设计变更和增量工程，萧山二建不构成违约，无需承担逾期责任。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键在于证据。施工方在遇到发包方提出设计变更或增加工程量时，一定要及时、书面地提出工期顺延申请，并保留好相关证据，如变更通知、会议纪要、顺延申请函等。没有证据，法院很难支持工期顺延的主张。

第二，发包方也不能随意变更设计、增加工程量而不考虑工期影响。任何变更和增量都可能引发工期和成本的连锁反应，发包方应当与施工方协商一致，明确顺延期限和费用补偿，否则可能承担不利后果。

第三，本案对建筑行业有重要指导意义。法院明确了在发包方原因导致工期延误时，施工方不承担违约责任。这提醒广大施工企业，要善于运用法律手段保护自身权益，遇到合理变更不要怕，但必须按规矩留痕。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，变更和增量是常态，但务必做到“变更有书面、顺延有申请”。如果您在文山地区遇到类似工期纠纷，建议及时咨询专业律师，梳理合同和往来函件，避免因证据不足导致败诉。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市