工程款结算纠纷中施工方如何维权

工程款结算纠纷中施工方如何维权

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

包头稀土高新技术产业开发区管委会及创业中心作为发包方，将创业中心一期、二期工程发包给包头二建施工。包头二建将部分工程交给其下属综合队负责，后综合队负责人何润槐成立了润华公司，由润华公司继续施工并直接与发包方对接。工程完工后，发包方未足额支付工程款，润华公司及包头二建起诉要求支付欠款。

案件涉及多个施工主体变更、工程增项、窝工损失等复杂事实，发包方主张工程存在质量问题且已超付工程款，拒绝再支付。案件历经内蒙古高院一审，后上诉至最高人民法院。

争议焦点

发包方主张：润华公司不具备施工资质，合同无效；工程存在质量问题，且已超付工程款，不应再支付。施工方主张：工程已验收合格并投入使用，发包方应按实际完成工程量及合同约定支付工程款，并赔偿因发包方原因造成的窝工损失。

法院判决

最高人民法院终审判决：发包方应向施工方支付工程欠款及窝工损失。核心理由：虽然施工主体存在变更，但发包方明知并认可润华公司实际施工，且工程已投入使用并验收合格，发包方应按实际工程量支付工程款。发包方主张的质量问题未提供充分证据，不予支持。

律师分析

第一，实际施工人即使资质存在瑕疵，但只要工程已经验收合格并投入使用，发包方仍应按照实际工程量支付工程款。这是保护施工方劳动成果的重要原则。

第二，施工过程中因发包方原因导致的停工、窝工损失，施工方有权主张赔偿。本案中施工方因配合稀土节活动暂停施工，法院支持了相应的窝工损失。

第三，施工方应注意保存工程签证、进度款拨付记录、验收文件等关键证据。本案中润华公司直接与发包方办理手续、报送进度表、接收工程款，这些证据对认定实际施工关系至关重要。

王德林律师提示：

建设工程施工中，施工方应规范管理合同文件、工程签证、付款记录等书面材料。如遇到发包方拖欠工程款，应及时采取法律措施，避免损失扩大。文山地区的建设工程参与者尤其要注意，施工主体变更时务必取得发包方书面确认，这是后续主张权利的重要依据。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市