建设工程合同工期顺延如何认定与担责

建设工程合同工期顺延如何认定与担责

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由建筑公司承建酒店公司的某项工程。合同对工期、质量标准、工程款支付等作出了明确约定。

施工过程中，双方因工程进度问题产生分歧。建筑公司认为，施工期间出现了多次设计变更、材料供应延迟以及天气等客观因素，导致工期不得不顺延，这些都不应算作自己违约。而酒店公司则认为，这些延误并非全部合理，建筑公司未能按合同约定及时申请工期顺延，应承担逾期完工的违约责任，并拒绝支付部分工程款。

争议焦点

建筑公司主张：工期延误是因酒店方设计变更、未及时提供施工条件等非自身原因造成，且部分延误属于合同约定的可顺延情形，自身不应承担逾期责任，酒店公司应支付全部工程款。

酒店公司主张：建筑公司未按合同约定的程序和时限提出工期顺延申请，视为放弃顺延权利，所有延误均应由建筑公司自行承担，并应赔偿酒店公司因逾期造成的损失。

法院判决

最高人民法院审理后认为，建设工程施工合同履行中，工期顺延的认定不能仅以承包人是否提出书面申请为唯一标准。如果承包人有证据证明工期延误确实是由于发包人的原因（如设计变更、未按时提供图纸或施工条件等）或合同约定的其他不可归责于承包人的事由造成，即使承包人未严格按合同约定程序提出申请，法院也应综合考量案件事实，对合理的顺延天数予以认定。最终，法院部分支持了建筑公司的顺延主张，并据此计算了工程款及违约责任。

律师分析

第一，工期顺延的举证责任在承包人。建筑公司需要拿出确凿证据，比如设计变更通知单、会议纪要、发包人指令、气象报告等，证明延误原因确实属于合同约定或法律规定可顺延的情形。实务中很多承包人因为忽视证据留存而败诉。

第二，程序问题不能“一票否决”。虽然合同往往约定“逾期申请视为放弃”，但司法实践中，法院更看重实体公平。如果延误原因明显是发包人造成，且承包人已经实际完成了顺延后的工作，发包人再以未按程序申请为由拒绝顺延，通常难以得到法院支持。但这不代表可以完全忽视合同程序，承包人仍应尽量按约定方式留存通知记录。

第三，建议在签订合同时明确顺延的具体情形、申请时限和方式。同时，施工过程中一旦发生可能导致延误的事件，立即以书面形式（如工作联系单、签证单）向发包人或监理人提出，并保留送达凭证。这既是保护自身权利，也为日后可能的诉讼打下基础。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，工期问题最容易引发纠纷。建议施工方在文山地区承揽工程时，务必重视施工日志、签证单等过程文件的签署与保管。一旦发生争议，及时咨询专业律师，避免因证据不足导致权利受损。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市