建设工程中工期延误的责任如何认定

建设工程中工期延误的责任如何认定

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称萧山二建）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称龙祥酒店）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的装修及安装工程。合同对工期、工程款支付等事项作了明确约定。

施工过程中，龙祥酒店多次变更设计，并增加了部分施工内容。萧山二建认为这些变更和增加导致工期需要顺延，但双方对顺延天数未达成一致。工程最终延期交付，龙祥酒店拒绝支付部分工程款，双方因此诉至法院。

争议焦点

萧山二建主张：工期延误是由于龙祥酒店的设计变更和增加施工内容造成的，龙祥酒店应当承担工期顺延的责任，并支付相应的工程款。

龙祥酒店主张：萧山二建自身管理不善、施工组织不力才是工期延误的主要原因，不同意顺延工期，也不应支付延期部分的工程款。

法院判决

最高人民法院经审理认为，在建设工程合同履行中，因发包人变更设计、增加工程量导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。但承包人应当就变更和增加工程量与工期延误之间的因果关系提供充分证据。本案中，萧山二建虽证明存在设计变更和增加工程量，但未能充分证明这些因素必然导致工期延误的具体天数，因此法院部分支持了其工期顺延的主张，并酌情判决龙祥酒店支付相应工程款。

律师分析

第一，工期顺延是建设工程合同纠纷中的常见问题。根据法律规定，因发包人原因导致工期延误的，承包人可以要求顺延工期，但必须注意固定证据，包括设计变更通知、会议纪要、施工日志等，以证明延误与变更之间的因果关系。

第二，承包人不能仅凭存在变更就推定工期必然顺延。法院会综合审查变更的规模、是否关键线路上的工作、变更通知的时间等因素，判断是否足以导致工期延误以及延误的具体天数。

第三，建议施工企业在合同履行中建立规范的签证和索赔制度。一旦发生变更，应及时书面确认变更内容和对工期的影响，避免事后举证困难。

王德林律师提示：

建设工程合同履行过程中，无论是发包人还是承包人，都应当重视书面证据的保存。如果您在文山地区遇到类似工期延误纠纷，建议在施工过程中做好签证和函件往来记录，必要时咨询专业律师，避免因举证不能而承担不利后果。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市