建设工程合同工期延误如何认定责任

建设工程合同工期延误如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥公司”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥大酒店的相关工程。合同签订后，萧山二建进场施工，但在施工过程中，工程未能按期完工，双方就工期延误的原因和责任产生了严重分歧。

萧山二建认为，工期延误是因为龙祥公司未能按时提供施工图纸、未及时支付工程进度款以及设计方案多次变更等原因造成，并非自身施工不力。而龙祥公司则主张，萧山二建施工组织不力、人员设备不足，是导致工期延误的主要原因，并据此要求萧山二建承担违约责任。

争议焦点

本案的核心争议在于：工期延误究竟应归责于发包方龙祥公司，还是承包方萧山二建。萧山二建主张工期应顺延，理由是发包方未履行配合义务和付款义务；龙祥公司则主张萧山二建应承担逾期完工的违约责任，认为工期延误系承包方自身管理不善所致。

法院判决

最高人民法院经审理认为，在建设工程施工合同履行中，因发包方原因导致工期延误的，承包方有权主张工期顺延。本案中，萧山二建提供了证据证明龙祥公司存在迟延提供图纸、未按时支付进度款以及设计变更等事实，这些事实足以影响正常施工进度。因此，法院认定工期延误的主要责任在于龙祥公司，萧山二建不承担逾期违约责任。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键在于证据。承包方若主张工期因发包方原因延误，必须留存书面证据，例如发包方迟延提供图纸的签收记录、未按时付款的银行流水、设计变更的会议纪要等。没有证据，法院很难支持工期顺延的主张。

第二，施工过程中的签证和函件至关重要。一旦出现可能导致工期延误的情形，承包方应立即以书面形式向发包方提出工期顺延申请或索赔通知，并保留好送达凭证。这既是合同约定的程序，也是日后诉讼的关键证据。

第三，发包方也应注意自身义务的履行。如果发包方未能按时提供施工条件、支付工程款或配合验收，可能导致自身承担工期延误的不利后果，甚至需要赔偿承包方的停工损失。

王德林律师提示：

建设工程合同履行中，工期问题极易引发纠纷。建议无论是发包方还是承包方，在签订合同时就明确约定工期顺延的条件和程序，并在施工过程中严格按约定履行。在文山地区，不少建设工程纠纷都源于证据不足，建议当事人从项目开始就注重收集和保存所有书面文件。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市