建设工程合同工期延误如何认定责任

建设工程合同工期延误如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的相关工程。合同对工期、工程款支付等事项作了明确约定。

在施工过程中，工程未能按期完工。萧山二建主张工期延误是由于龙祥酒店未能及时提供施工条件、设计变更以及付款延迟等原因造成，要求顺延工期并追究龙祥酒店的违约责任。龙祥酒店则认为工期延误完全是由于萧山二建施工组织不力、管理不善所致，拒绝支付工程款并反诉要求萧山二建承担逾期竣工的违约责任。

争议焦点

本案的核心争议在于：工期延误的原因究竟应归责于哪一方。萧山二建主张龙祥酒店未按合同约定提供施工条件、设计频繁变更、工程款支付不及时，导致工期无法正常推进，应当由龙祥酒店承担工期延误的责任。龙祥酒店则主张，萧山二建作为专业的施工单位，应当预见到施工中的常见问题，其施工进度缓慢、人员设备不足才是工期延误的根本原因，应由萧山二建承担违约责任。

法院判决

最高人民法院经审理认为，在建设工程施工合同纠纷中，工期延误的责任认定需要结合双方提交的证据进行综合判断。法院审查了双方提交的施工日志、设计变更通知、付款凭证等证据，认定龙祥酒店确实存在设计变更和部分付款延迟的情况，这些因素对工期造成了实质性影响。同时，萧山二建在施工组织上也存在一定不足。最终，法院根据双方的过错程度，酌情判令双方各自承担相应的责任，对工期进行了部分顺延，并调整了违约金的数额。

律师分析

第一，工期顺延的认定是建设工程合同纠纷中的常见难点。施工方主张工期顺延，必须提供充分证据证明延误的原因在于发包方或不可抗力，例如发包方未按时提供图纸、设计变更、付款延迟等。本案中，萧山二建正是因为提供了较为完整的施工日志和设计变更文件，才获得了法院对部分工期顺延的支持。

第二，施工方自身的管理责任不可忽视。即使存在发包方的原因，施工方也应当积极采取措施减少损失，并保留好所有与工期相关的书面记录。如果施工方自身管理混乱、组织不力，法院也会认定其承担相应责任。在文山地区的类似案件中，我们建议施工企业务必规范施工日志、签证单等文件的管理，做到责任清晰。

王德林律师提示：

建设工程合同履行过程中，建议双方在合同中明确约定工期顺延的申请程序和证据要求。一旦出现可能导致工期延误的情况，施工方应立即以书面形式向发包方提出申请，并保留好所有往来函件和会议纪要。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市