建设工程合同工期顺延如何认定和担责

建设工程合同工期顺延如何认定和担责

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司（以下简称“萧山二建”）与海宁龙祥大酒店有限公司（以下简称“龙祥酒店”）签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由萧山二建承建龙祥酒店的装修工程。合同约定了明确的工期，但实际施工过程中，工程未能按期完工。

萧山二建主张，工期延误是由于龙祥酒店未按时提供施工图纸、未及时支付工程进度款以及设计变更等原因造成的，因此不应当由自己承担工期延误的责任。龙祥酒店则认为，萧山二建施工组织不力、管理混乱，是导致工期延误的主要原因，应当承担违约责任。

争议焦点

萧山二建认为工期顺延的原因是发包方龙祥酒店未能履行配合义务，包括图纸交付延迟、付款不及时、设计变更等，这些属于发包方原因导致的合理顺延。龙祥酒店则主张工期延误完全是施工方自身管理问题，不构成顺延事由，要求萧山二建承担逾期完工的违约责任。

法院判决

最高人民法院经审理认为，在建设工程施工过程中，因发包方未能及时提供施工条件、设计变更或未按约定支付工程款等原因导致工期延误的，施工方有权主张工期顺延。本案中，萧山二建提交了相关证据证明龙祥酒店存在上述行为，法院据此认定工期延误的责任不在施工方，驳回了龙祥酒店要求萧山二建承担逾期违约责任的请求。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键在于原因。施工方主张工期顺延，必须提供充分证据证明延误是因发包方原因或不可抗力等非自身原因造成的。本案中，萧山二建正是通过保留图纸签收记录、付款凭证、变更洽商记录等证据，才成功证明了工期延误的责任方。

第二，施工方要注意及时固定证据。在实践中，很多施工方因为未及时书面通知发包方、未保留相关函件，导致无法证明工期延误的真实原因，最终承担了不利后果。

第三，合同履行中要注重书面沟通。口头约定或口头通知很难作为有效证据，建议施工方在遇到发包方原因导致停工、窝工时，及时发出书面函件并保留送达凭证。

王德林律师提示：

建设工程合同履行过程中，工期问题经常引发纠纷。建议施工方在合同签订时就明确约定工期顺延的具体情形和程序，施工中遇到影响工期的事由，务必第一时间书面通知发包方并保留证据。在文山地区，不少建设工程纠纷正是因为证据不足导致施工方维权困难，建议当事人在专业律师指导下规范合同履行流程。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市