分公司签的合同总公司要负责吗

分公司签的合同总公司要负责吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会（简称永州建委）与一家名为"陕建一公司"的单位签订了潇湘广场土石方工程合同，工程总造价约2000万元。陕建一公司进场施工后，因永州建委未能及时提供施工条件、村民阻工等原因，工程多次停工。1999年，永州建委因城市规划调整决定停建该工程。

工程完工后，双方对工程款结算产生争议。陕建一公司实际收到工程款约1524万元，但审计核定工程造价为2334万元。永州建委认为，与它签合同的"陕建一公司"是陕西省房屋建筑工程公司（简称陕建公司）的分支机构，没有独立法人资格，陕建公司不能作为原告起诉。

同时，永州建委还与个人肖放时签订了另一份土石方工程合同，也因停工、结算问题产生纠纷。

争议焦点

永州建委主张：陕建一公司是陕建公司的分支机构，没有营业执照，不能以自己名义签合同，陕建公司也未在合同上盖章，因此陕建公司不是合同当事人，无权起诉永州建委。

陕建公司主张：陕建一公司是公司设立的分支机构，虽然以自己名义签了合同，但陕建公司出具了法人委托书，授权史育汉全权负责工程事宜，合同后果应由陕建公司承担，陕建公司是合法的合同当事人。

法院判决

最高人民法院二审认定：陕建一公司虽不具备独立法人资格，但陕建公司出具了授权委托书，且永州建委在施工过程中知晓并接受了陕建一公司的施工行为，双方已形成事实上的建设工程施工合同关系。陕建公司作为陕建一公司的设立单位，有权主张合同权利。永州建委应向陕建公司支付剩余工程款及相应利息。

对于肖放时案件，法院同样认定其与永州建委的合同有效，永州建委应支付工程欠款。

律师分析

第一，分公司或项目部等分支机构签订的合同，只要总公司事后认可或实际履行了合同义务，总公司就要承担合同责任。本案中陕建公司出具授权委托书，永州建委也接受了施工成果，合同关系成立。

第二，建设工程合同纠纷中，合同主体资格不能仅以签字盖章形式为准。如果一方实际参与了合同履行，另一方也未提出异议，法院通常会认定合同关系成立，以保护实际施工人的合法权益。

第三，补充协议中关于"16%综合管理费"的约定，法院认定其中8%归甲方、8%归乙方的分配方式有效，在结算时按约定处理。这提醒我们在签订补充协议时，对费用分配条款要明确具体，避免日后扯皮。

王德林律师提示：

第一，与分公司或项目部签合同时，最好要求对方提供总公司的授权委托书，或者在合同上加盖总公司公章，避免日后对方以"没有签约资格"为由推卸责任。在文山地区，不少建设工程项目由分公司或项目部承接，这一点尤其需要注意。

第二，如果对方是个人或没有营业执照的分支机构，建议在合同中明确约定实际施工人的身份，并保留好施工记录、付款凭证等证据，一旦发生纠纷，这些材料能帮助法院认定真实合同关系。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市