分公司签的工程合同，总公司能起诉吗

分公司签的工程合同，总公司能起诉吗

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一公司签订了潇湘广场土石方工程合同，工程总造价约2000万元。陕建一公司组织施工后，因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后永州建委因城市规划调整决定停建工程。双方对工程款结算产生争议，陕建一公司的总公司——陕西省房屋建筑工程公司作为原告起诉永州建委。

另一个类似案件中，个人肖放时也与永州建委签订了同一广场的土石方工程合同，同样因停建产生纠纷，肖放时作为原告起诉永州建委。

争议焦点

永州建委认为：陕建一公司是陕建公司设立的分支机构，没有营业执照，史育汉以不存在的陕建一公司名义签合同，陕建公司与本案无关，不能作为原告起诉。

陕建公司认为：虽然合同以陕建一公司名义签订，但陕建公司出具了法人委托书授权史育汉联系工程，行为的法律后果应由陕建公司承担，陕建公司是合法当事人。

法院判决

最高人民法院二审认定：陕建一公司是陕建公司设立的不具备独立法人资格的分支机构，其签订的合同产生的权利义务应由陕建公司承受。陕建公司作为总公司，有权作为原告主张权利。永州建委的上诉理由不成立，维持原判。

律师分析

第一，分公司或项目部不具备法人资格，其签订的合同在法律上视为总公司的行为。总公司可以就分公司签订的合同起诉或应诉，这是法律明确规定的。

第二，合同相对方不能以"签合同的不是总公司"为由拒绝承担责任。只要总公司授权或事后追认，合同对总公司具有约束力。

第三，工程停建后，承包方应尽快固定已完成工程量、停工损失等证据。本案中双方通过会议纪要确认工程量，对后续结算起到了关键作用。

王德林律师提示：

工程合同签订时，建议核实对方签约主体是否具有法人资格。如果对方是分公司，最好要求总公司盖章或出具授权文件。在文山地区，不少工程纠纷正是因为签约主体不清导致维权困难。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市