建设工程合同工期顺延如何认定责任

建设工程合同工期顺延如何认定责任

本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。

基本案情

萧山市第二建筑工程有限公司与海宁龙祥大酒店有限公司签订了一份建筑安装工程承包合同，约定由建筑公司承建酒店工程。施工过程中，双方因工期是否顺延、延误责任由谁承担等问题产生严重分歧。

建筑公司主张，施工期间酒店方多次变更设计、未及时提供施工图纸，还因酒店方指定的材料供应商供货延迟，导致工程无法按原计划推进，因此工期应当顺延。而酒店方则认为，建筑公司自身管理不善、施工组织不力才是工期延误的主要原因，不应顺延工期，反而应当追究建筑公司的违约责任。

争议焦点

建筑公司认为：工期延误系酒店方变更设计、未及时提供图纸、材料供应延迟等非自身原因造成，应当顺延工期，酒店方无权主张违约金。酒店方认为：建筑公司施工管理混乱、人员调配不当，是工期延误的直接原因，不应顺延工期，建筑公司应承担逾期完工的赔偿责任。

法院判决

最高人民法院经审理认为，本案中酒店方确实存在多次变更设计、未按时提供施工图纸以及指定材料供应商供货延迟等事实，这些因素对工期造成了实质性影响。同时，建筑公司未能充分举证证明其已就工期顺延问题向酒店方提出书面申请并获得确认，部分延误也与自身管理有关。最终，法院综合双方过错程度，酌情认定部分工期可以顺延，建筑公司对自身管理不当造成的延误承担相应责任。

律师分析

第一，工期顺延的认定关键看证据。施工方要想主张工期顺延，必须提供充分证据证明延误是由建设单位的原因造成的，比如设计变更通知单、图纸交付记录、材料供应延迟的证明等。口头主张很难得到法院支持。

第二，施工方应当及时履行通知义务。当出现可能导致工期延误的情形时，施工方应按照合同约定或行业惯例，及时向建设单位发出书面顺延申请，并保留送达凭证。如果未及时申请，法院可能认定施工方放弃了顺延权利。

第三，双方均有过错时按比例分担责任。实践中工期延误往往是多方因素共同造成的，法院会根据各方过错程度、原因力大小来划分责任，不会简单支持某一方的全部主张。

王德林律师提示：

建设工程合同履行过程中，建议施工方和建设方都做好施工日志、往来函件等书面记录。在文山地区，不少建设工程纠纷正是因为缺乏书面证据导致维权困难。建议在合同签订时明确约定工期顺延的申请程序和认定标准，避免事后扯皮。

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市