工程逾期交付，违约金怎么算

工程逾期交付，违约金怎么算

案情简介

某建筑公司（化名新疆一建）与某开发公司（化名宏运公司）签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建一栋大楼，合同约定的竣工交付时间为2000年12月31日。但工程实际完工后，双方对竣工时间产生了争议。建筑公司认为，根据建设、监理、设计、施工单位共同盖章确认的竣工时间为2002年1月16日，这应该是自己施工部分的完工时间。而开发公司则认为，整个工程竣工验收时间是2002年11月18日，建筑公司应以此为准，并主张建筑公司逾期交工，要求其承担违约责任。

此外，施工过程中，建筑公司实际完成的建筑面积比合同约定超出了9400平方米，建筑公司认为这应该成为延长工期的理由。开发公司则坚持按合同约定的工期计算，要求建筑公司按每天万分之一的合同总价款支付违约金，共计137.7万元。同时，开发公司还主张，除了违约金，建筑公司还应按租金标准赔偿其损失。

法院怎么判

最高人民法院经审理后认为，建筑公司施工部分的竣工时间，应以建设、监理、设计、施工单位共同盖章确认的2002年1月16日为准，而非整个工程竣工验收的2002年11月18日。因为后者还包括了其他施工单位的工程。因此，建筑公司逾期交付工程的天数为405天（从2001年1月1日至2002年1月16日）。

关于建筑面积超出合同约定的问题，法院认为，建筑公司在开工前就已知晓实际面积超出约定，但施工过程中并未向开发公司提出延长工期的申请，因此不能以此为由免责。合同约定的违约金计算方式合法有效，建筑公司应按每天万分之一的合同总价款支付违约金。至于开发公司要求按租金标准再赔偿损失，法院认为，合同约定的违约金已相当于年利率36.5%的利息，若再按租金计算，会导致重复计算，加重建筑公司的责任，故不予支持。

律师解读

本案的核心在于如何确定工程竣工时间和违约责任的认定。首先，竣工时间应以施工单位实际完成施工并经相关方确认的时间为准，而非整个项目竣工验收的时间。如果合同中约定了具体的交付日期，施工单位逾期交付，就应承担违约责任。

其次，合同约定的违约金计算方式，只要不违反法律强制性规定，法院通常会支持。本案中，每天万分之一的违约金计算标准，法院认为合法有效。但要注意，如果合同约定的违约金过高或过低，当事人可以请求法院调整。这里约定的标准实际上已相当高，相当于年利率36.5%，所以法院不支持再叠加其他赔偿。

最后，施工单位在施工过程中如果发现工程量增加，应当及时向发包方提出工期顺延的申请，并保留书面证据。否则，法院可能认定其默示同意按原工期履行，从而承担逾期责任。

王德林律师提示：

建设工程合同纠纷中，工期和违约金的约定非常关键。建议发包方和施工方在签订合同时，明确约定竣工时间、工期顺延的条件和程序，以及违约金的计算方式。施工过程中，如果遇到设计变更或工程量增加，一定要通过书面形式及时提出工期调整申请，避免事后扯皮。在文山地区，很多建设工程项目因管理不规范导致纠纷，建议当事人提前咨询专业律师，做好合同管理和证据保留。

来源：《民事审判指导与参考》总第38辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市