建设工程出现质量问题，施工方能否推给设计方

建设工程出现质量问题，施工方能否推给设计方

案情简介

2004年，新疆某房产公司（化名：宏运公司）与某建筑公司（化名：新疆一建）签订合同，约定由建筑公司承建一栋大厦的续建工程。施工过程中，双方因工期和工程质量问题产生纠纷。宏运公司认为，建筑公司拖延工期，且工程出现墙体裂缝、空鼓等质量问题，给自己造成了重大损失，因此起诉到法院，要求建筑公司返工维修至合同约定的优良标准，并赔偿经济损失800多万元。

建筑公司则辩称，工程质量问题并非自己施工所致，而是设计单位的设计存在缺陷，因此不应由自己承担责任。为查明事实，法院主动向设计单位（乌鲁木齐市建筑设计院）进行了调查。设计单位明确答复，大厦出现的部分质量问题并非设计原因造成。

法院怎么判

法院经审理后认定，双方签订的施工合同合法有效，均应遵守。工程在保修期内确实存在墙体裂缝、空鼓等质量问题，且经鉴定属实，建筑公司对此也未提出有效异议。法院认为，建筑公司主张质量问题是设计原因造成的抗辩理由，没有提供充分证据，且设计单位也予以否认，因此该理由不能成立。法院判决建筑公司必须对工程质量问题承担返工维修责任，若不能维修至合同约定的优良标准，则需向宏运公司支付相应的维修费用。同时，因宏运公司已超付工程款100多万元，建筑公司还需退还该笔款项。

律师解读

这个案例明确了建设工程中质量责任归属的一个关键原则：施工单位不能随意将质量问题推卸给设计方。在建设工程合同纠纷中，施工单位对施工质量负有直接责任。如果施工单位认为质量问题源于设计缺陷，必须拿出确实充分的证据来证明，比如申请专业鉴定或提供设计文件等。仅仅口头主张，或者法院调查后设计单位否认，法院通常不会支持施工单位的抗辩。

对于建设单位（发包方）而言，这个案例也提醒我们，在发现工程质量问题时，要及时固定证据，比如通过拍照、录像、委托专业机构鉴定等方式，确保在诉讼中有据可查。同时，如果施工方以设计原因为由推卸责任，建设单位可以主动申请法院向设计单位调查，或者申请追加设计单位为第三人参加诉讼，以查明事实。

王德林律师提示：

在建设工程施工合同中，为避免类似纠纷，建议双方在合同中对质量责任的划分、保修期限、维修标准等作出明确约定。施工过程中，如果发现设计图纸存在问题，施工单位应及时向建设单位或设计单位提出书面异议，并保留相关记录。如果您在文山地区遇到建设工程纠纷，建议尽早咨询专业律师，通过法律途径维护自身权益，避免因证据不足或责任不清而陷入被动。

来源：《民事审判指导与参考》总第38辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市