中标后未按通知书签合同，工程款怎么算

中标后未按通知书签合同，工程款怎么算

案情简介

2002年，新疆六建与天通公司签订了一份建设工程施工合同，约定由新疆六建承建阿克苏市东环商贸批发楼工程。合同对工程范围、工期、价款支付等做了详细约定，包括工程暂定2400万元，付款方式按层进度支付等。同年6月，天通公司又对该工程进行了招投标，新疆六建中标，中标价为2991.45万元，但双方并未按照中标通知书重新签订合同，而是继续履行之前签订的合同。

施工过程中，双方因工程款拨付和工期等问题多次发生争议。新疆六建认为天通公司未按约定支付工程款，导致工程延误；天通公司则指责新疆六建工期拖延，要求支付违约金。最终，新疆六建将天通公司诉至法院，要求支付剩余工程款及利息。

法院怎么判

最高人民法院经审理认为，虽然双方在招投标前已签订施工合同，但后续的招投标程序和中标通知书具有法律效力，双方应按中标通知书确定的价款结算工程款。法院判决天通公司按中标价2991.45万元为基础，扣除已付部分，支付剩余工程款及相应利息。同时，对于工期延误的责任，法院认定双方均有过错，各自承担相应损失。

律师解读

本案的核心争议在于：招投标前签订的合同与中标通知书不一致时，应以哪个为准？根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案中，双方未按中标通知书签订新合同，但中标通知书本身已构成有效承诺，工程款结算应以中标价为准。

另外，工期延误的责任划分也很关键。法院没有简单按合同约定追究某一方责任，而是综合考量了工程款支付延迟、设计变更等实际因素，体现了公平原则。这提醒我们，建设施工合同履行中，双方都应保留好付款凭证、变更签证等证据，以便在争议时厘清责任。

王德林律师提示：

建设工程涉及招投标的项目，务必在中标后及时签订书面合同，明确工程价款、工期等核心条款，避免因前后合同不一致引发纠纷。建议在文山地区的施工企业，遇到类似问题时，尽早咨询专业律师，收集好施工日志、付款凭证等材料，以保障自身权益。

来源：《民事审判指导与参考》总第36辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市