委托代建工程延期交付，开发商是否要赔偿损失

委托代建工程延期交付，开发商是否要赔偿损失

案情简介

某批发市场公司（以下简称“批发公司”）与某房地产公司（以下简称“房产公司”）签订了一份委托代建合同，约定由房产公司代为建设综合楼、冷库等工程。批发公司按约定拨付了建设资金，但工程在1999年12月15日竣工后，主要工程综合楼迟迟没有正式验收交付。批发公司认为房产公司违约，要求其交付在建工程、退还剩余建设资金并赔偿可得利益损失1351万元。

房产公司则辩称，双方是委托代建关系，自己只收取管理费，工程的后果应由批发公司承担。而且，合同并未约定具体的交付时间，施工合同约定的竣工时间只约束房产公司与施工方，对批发公司无效。双方争议的焦点还包括一笔以村委会名义向信用社的200万元借款是否属于代建款，以及房产公司垫付的205万元是否应计利息等问题。

法院怎么判

最高人民法院经审理认为，本案性质为委托代建关系，双方对此无异议。根据《合同法》第406条，受托人（房产公司）的违约责任以“存在过错”为前提，而不是像普通合同那样只要违约就要担责。批发公司未能提供证据证明房产公司在交付工程方面存在过错（例如挪用资金或未按施工合同付款），因此其主张房产公司违约的理由不成立。关于200万元借款，批发公司未能证明该款项已转让给房产公司作为代建款，法院不予支持。最终，最高人民法院变更了一审判决，要求房产公司交付在建综合楼及配套设施，退还建设资金95万余元并支付同期贷款利息，同时赔偿批发公司可得利益损失1351万元。

律师解读

第一，委托代建合同与普通建设工程合同不同。在委托代建中，受托人（开发商）只承担“过错责任”，即只有证明其故意或过失导致工程延期，才能追究违约责任。本案中批发公司无法证明房产公司有过错，所以法院驳回了其违约主张。这提醒我们，在签订代建合同时，要明确约定交付时间、延期责任和过错认定标准，否则维权会很被动。

第二，关于“可得利益损失”的赔偿。法院判决房产公司赔偿批发公司1351万元，这是指如果工程按时交付，批发公司本可以获得的经营利润。但要注意，这种损失必须能合理预见且有证据支持，比如已签订的租赁合同、市场行情等。本案中批发公司提供了相关证据，才获得了支持。

第三，资金往来要规范。本案中200万元借款因无法证明是代建款而被驳回，垫付款的利息问题也引发争议。实践中，委托方和受托方应把所有资金往来写进合同或补充协议，明确每笔款项的性质、利息和结算方式，避免事后扯皮。

王德林律师提示：

如果您在文山地区遇到类似建设工程或委托代建纠纷，建议在签约前咨询专业律师，明确合同条款中的交付时间、违约责任和损失计算方式。特别是涉及大额资金往来时，务必保留书面凭证和转账记录，以免因证据不足而败诉。

来源：《民事审判指导与参考》总第32辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市