工程延期导致开发商赔了客户的钱，能找施工方索赔吗

工程延期导致开发商赔了客户的钱，能找施工方索赔吗

案情简介

某房地产开发公司（以下简称天恒公司）与某建筑公司（以下简称武建三公司）签订了一份建设工程施工合同，约定由武建三公司承建天恒公司开发的某综合楼项目。合同明确规定了竣工日期，并约定了若延期竣工，武建三公司需按日支付违约金。然而，武建三公司未能按期完工，导致整个项目竣工时间严重滞后。

因为工程延期，天恒公司无法按时向购房者交房，不得不向多家购房者承担了巨额的违约责任，包括双倍返还购房定金和支付违约金，总计超过2200万元。此外，天恒公司还因无法按期出租房屋，损失了原本可以获得的租金收入约3684万元，以及投资资金被超期占用的利息损失约1668万元。天恒公司认为，这些损失都是武建三公司延期竣工造成的，因此要求武建三公司承担赔偿责任。

法院怎么判

最高人民法院审理后认为，武建三公司确实存在违约行为，导致工程延期。根据法律规定，违约方应当赔偿对方因此遭受的损失，包括合同履行后可以获得的利益。法院在认定天恒公司的损失时，重点审查了其因武建三公司违约而向第三方承担的违约责任和可获得的租金利益。

法院最终认定，天恒公司因工程延期向购房者双倍返还定金的损失（合计1160万元）以及房屋租金损失（约3684万元）均应视为其实际损失。但由于天恒公司在一审中并未对违约金数额提出上诉，法院维持了一审判决的违约金数额（3032万余元），并指出该违约金数额并未过分高于天恒公司的实际损失，因此无需减少。

律师解读

第一，施工方延期竣工，开发商因此向购房者承担的违约金和定金损失，可以要求施工方赔偿。法院会审查开发商与购房者之间的合同是否真实有效，以及损失是否由施工方违约直接导致。本案中，法院认可了开发商因延期交房而必须双倍返还定金的损失，并将其计入施工方违约造成的损失范围。

第二，开发商因工程延期无法按期出租房屋而损失的租金，属于可预见的可得利益损失，施工方也应赔偿。法院以同地段同类房屋的市场租金标准为依据，计算了开发商在延期期间本可以获得的租金收入。这提醒施工方，在签订合同时就应当预见到延期竣工可能给开发商带来的潜在商业损失。

第三，违约金和定金罚则不能同时适用。开发商在向购房者承担责任时，只能选择主张违约金或者双倍返还定金中的一种。本案中，法院认定开发商应当选择对购房者更有利的定金罚则（即双倍返还），并将该数额认定为开发商的损失之一。

王德林律师提示：

建设工程合同纠纷中，工期延误是常见风险。施工方应严格按合同约定工期施工，否则可能面临高额赔偿，不仅包括直接违约金，还可能包括开发商对第三方的赔偿和预期收益损失。开发商在签订施工合同时，也应明确约定工期延误的违约责任和赔偿范围。如果您在文山地区遇到类似建设工程纠纷，建议及时咨询专业律师，梳理合同和证据，依法维护自身权益。

来源：《民事审判指导与参考》总第30辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市