开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。合同约定深业公司应在特定日期前交付房屋，如逾期超过一定天数，旅游公司有权提出终止合同。
合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款。然而，深业公司因供电问题等未能按时交房，实际交付时间比合同约定晚了数月。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同、返还购房款及利息，并双倍返还定金。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，合同应当解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司辩称：逾期交房是由于施工中遇到不可抗拒的水灾、供电问题等“非深业公司所能控制的事件”所致，符合合同约定的延期交房条件，合同应当继续履行。
法院判决
最高人民法院经审理认为，双方签订的合同有效，深业公司逾期交房确实构成违约，但旅游公司起诉时合同约定的终止条件尚未出现，且深业大厦已通过竣工验收可以交付使用，旅游公司也已付清购房款。因此，合同应当继续履行，深业公司需承担逾期交房的违约责任，向旅游公司支付从约定交房日起至实际交房日止的利息损失。
律师分析
第一，商品房买卖合同一旦有效成立，双方都应严格履行。开发商逾期交房是否构成根本违约，取决于合同约定的解除条件是否成就。如果合同约定逾期交房超过一定天数购房者才有权解除合同，那么在约定天数未满之前，购房者不能单方解除合同。
第二，开发商以“不可抗拒因素”或“非其所能控制的事件”为由延期交房，需要提供充分证据证明这些因素确实存在且符合合同约定。本案中，法院认可供电问题属于深业公司不能控制的因素，因此交房期限相应顺延。
第三，对于购房者而言，如果开发商逾期交房但尚未达到合同约定的解除条件，购房者可以要求开发商承担逾期交房的违约责任，比如按银行贷款利率赔偿损失，而不是直接要求解除合同。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应仔细阅读关于交房期限、逾期交房的违约责任以及解除合同的条件。如果发生逾期交房，建议先与开发商协商，同时保留相关证据。在文山地区，购房者遇到类似问题可及时咨询专业律师，避免因自行解除合同而承担不必要的风险。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市