开发商逾期交房能否解除合同
开发商逾期交房能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交付房屋。
深业公司称，延期交房是因为供电问题、施工中遇到水灾等不可抗拒因素，以及电业局未及时落实供电设施等"非深业公司所能控制的事件"。旅游公司则认为深业公司违约，起诉要求解除合同、返还购房款及利息。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，已构成违约，应解除合同，返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司辩称：延期交房是因不可抗拒因素和不能控制的事件，符合合同约定的延期条件，应继续履行合同。
法院判决
一审法院判决解除合同，深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院改判：合同有效并继续履行，深业公司应支付逾期交房期间的违约金（按购房总价款及同期贷款利率计算利息）。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
律师分析
第一，合同效力的认定是本案的关键。深业公司在签订合同时虽未取得国有土地使用权证，但根据最高人民法院相关司法解释，在《房地产管理法》施行前，只要合同是双方真实意思表示、内容不违法，一般认定有效。本案中，深业公司后续取得了相关证照，合同效力得到法院认可。
第二，逾期交房的违约责任如何计算。合同约定深业公司可因"非其所能控制的事件"延期交房，法院认定供电问题属于该情形，因此交房期限应顺延至正式供电之日。但顺延之后仍逾期，深业公司需承担违约责任。违约金的计算方式是按购房总价款及银行贷款利率计算利息，而非旅游公司主张的双倍返还定金。
第三，解除合同的条件是否成就。合同约定逾期交房超过一定天数，旅游公司可提出终止合同。但法院查明，在旅游公司起诉时，该条件尚未成就，且深业大厦已通过竣工验收可以交付，因此不支持解除合同，而是判令继续履行。
王德林律师提示：
购房者遇到开发商逾期交房，首先应仔细查看合同中对延期交房情形和违约责任的约定。如果开发商以"不可抗力"或"非其所能控制"为由延期，需要审查是否有政府证明文件等证据支持。建议在签订购房合同时，明确约定逾期交房的违约金标准和解除合同的条件。在文山地区，购房者如遇类似问题，可及时收集合同、付款凭证、催告函等证据，向法院主张权利。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市