商品房逾期交付，购房者能否解除合同
商品房逾期交付，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司（以下简称旅游公司）与哈尔滨深业房地产发展有限公司（以下简称深业公司）签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币万元。合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交付房屋。
深业公司称，延期交房是因为供电问题等非其所能控制的因素，符合合同约定的延期条件。旅游公司则认为深业公司构成违约，要求解除合同并返还购房款及利息。双方争议至法院，案件经过一审、二审，最终由最高人民检察院提出抗诉。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，构成违约，请求解除合同，返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司辩称：延期交房是因供电问题等不可抗力和非其所能控制的事件，符合合同约定的延期条件，请求继续履行合同。
法院判决
最高人民法院再审判决：维持原二审判决，认定合同有效并继续履行，深业公司需承担逾期交房的违约责任，向旅游公司支付自约定交房日至实际交房日期间的利息损失。旅游公司解除合同的请求未获支持。
律师分析
1. 合同效力是关键前提。本案中，法院认定双方签订的买卖合同是真实意思表示，内容合法，因此合同有效。即使开发商在签订合同时尚未取得土地使用权证书，但后续补办了相关手续，合同效力不受影响。购房者不能仅因证件不全就主张合同无效。
2. 解除合同的条件需严格审查。合同约定逾期交房超过一定天数，购房者才有权解除合同。本案中，旅游公司起诉时，逾期交房天数尚未达到合同约定的解除条件，且房屋已竣工验收可交付，因此法院支持继续履行而非解除合同。
3. 开发商延期交房的免责事由。合同中约定，因不可抗力或非开发商所能控制的事件（如供电问题）导致的延期，可据实顺延。法院认定供电问题属于此类情形，因此开发商的延期交房部分时间不承担违约责任。
王德林律师提示：
1. 购房者签订合同时，应仔细阅读逾期交房的违约条款和解除合同条件，明确自己的权利边界。如果开发商延期交房，应及时保留证据，如催告函、现场照片、政府文件等。
2. 在文山地区，购房者遇到类似问题时，建议先与开发商协商，协商不成再通过法律途径解决。注意不要轻易主张解除合同，因为一旦解除可能面临返还房屋、重新购房等风险，需要综合评估利弊。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市