分公司签的工程合同，总公司能当原告吗
分公司签的工程合同，总公司能当原告吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会把潇湘广场土石方工程发包给了陕西省房屋建筑工程公司的一分公司。双方签了合同和补充协议，约定工程总概算约2000万元。一分公司组织机械进场施工，后来因为永州建委没及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工，最后永州建委决定停建。
工程完工后，双方对工程量进行了确认，审计核定工程造价为2334万多元。但永州建委只支付了1577万多元，还有大量工程款没付。于是，陕西省房屋建筑工程公司（总公司）和实际施工人肖放时分别把永州建委告上了法院。
争议焦点
永州建委认为，合同是和一分公司签的，一分公司没有营业执照，不是合法主体，所以合同无效，总公司不能当原告。而陕西省房屋建筑工程公司主张，虽然合同是以分公司名义签的，但总公司出具了法人委托书，授权史育汉全权负责，所以合同后果应由总公司承担，总公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院认定，一分公司是总公司设立的不具备独立法人资格的分支机构，没有领取营业执照。但总公司出具了法人委托书，授权史育汉代表公司联系工程，因此一分公司签订合同的行为应视为总公司的行为，合同有效，总公司可以作为原告主张权利。法院判决永州建委支付剩余工程款及利息。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，对外签合同的法律后果由总公司承担。只要总公司授权明确，分公司签的合同就是有效的。
第二，发包方不能以分公司没有营业执照为由，拒绝承认合同效力。如果发包方明知分公司是总公司的分支机构，还与其签合同，事后又反悔，法院不会支持。
第三，实际施工人（如肖放时）与发包方直接签合同，同样受法律保护。发包方不能因为施工人是个人，就随意拖欠工程款。
王德林律师提示：
如果您在文山地区遇到类似工程款纠纷，建议先确认合同签约主体是否具备法人资格。如果对方是分公司，要核实总公司的授权情况，不要轻易以主体不适格为由拒付工程款。同时，施工方要保留好授权委托书、合同、施工记录、验收文件等证据，一旦对方违约，可以及时起诉总公司或实际施工人。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市