分公司签的合同总公司要负责吗
分公司签的合同总公司要负责吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会（以下简称永州建委）与陕西省房屋建筑工程公司一公司（以下简称陕建一公司）签订了一份建设工程合同，约定由陕建一公司承建潇湘广场的土石方工程，总造价约2000万元。陕建一公司是陕西省房屋建筑工程公司（以下简称陕建公司）设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。签订合同时，陕建一公司向永州建委出示了陕建公司的授权委托书，授权史育汉代表公司全权负责工程项目的联系和招标投标事宜。
合同签订后，陕建一公司组织机械进场施工，但因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后因城市规划调整，永州建委决定停建工程。双方对已完成工程量进行了决算，确认工程造价约2334万元，但永州建委仅支付了约1524万元，剩余工程款未付。陕建公司作为原告起诉永州建委，要求支付欠付工程款和违约金。
争议焦点
永州建委认为，陕建一公司是没有法人资格的分支机构，史育汉没有以陕建公司的名义签订合同，而是以不存在的陕建一公司的名义承揽工程，因此陕建公司与本案无关，不能作为原告起诉。
陕建公司认为，承揽工程是永州市领导主动招商的结果，合同虽以陕建一公司名义签订，但陕建公司出具了法人委托书，行为的法律后果应由陕建公司承担，陕建公司是本案的合法当事人。
法院判决
最高人民法院经审理认为，陕建一公司是陕建公司设立的不具备法人资格的分支机构，其签订的合同在法律上视为陕建公司的行为。陕建公司出具了授权委托书，明确授权史育汉代表公司处理工程事宜，因此合同的权利义务应由陕建公司享有和承担。法院判决永州建委向陕建公司支付欠付工程款及利息。
律师分析
第一，分公司或分支机构签订合同的法律后果，通常由设立它的总公司或法人承担。这是因为分公司没有独立法人资格，不能独立承担民事责任。本案中，陕建一公司虽然以自己的名义签订合同，但陕建公司出具了授权委托书，法院认定合同行为属于陕建公司。
第二，合同主体资格认定，不能只看合同上的签字盖章，还要看实际履行情况和授权关系。如果总公司授权分公司或员工对外签订合同，事后也认可合同内容并实际履行，那么总公司就要对合同负责。
第三，建设工程合同纠纷中，发包方不能以签约主体没有法人资格为由，拒绝向实际施工的总公司支付工程款。只要总公司授权明确，且工程已经实际施工完成，发包方就应当承担付款义务。
王德林律师提示：
如果您在文山地区遇到建设工程合同纠纷，首先确认签约主体是否具有法人资格或授权。如果对方是分公司或分支机构，应要求其出示总公司的授权委托书，或者直接与总公司签订合同，避免日后追讨工程款时产生主体争议。建议在合同中明确约定工程款支付方式、违约责任和争议解决条款，并保留好施工记录、验收单、付款凭证等证据。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市