开发商逾期交房能否免责
开发商逾期交房能否免责
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。旅游公司按约支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。
深业公司称，延期交房是因为供电部门未能及时供电、施工中遇到异常困难等"非其所能控制的事件"，因此应当免责。旅游公司则认为深业公司已构成违约，要求解除合同、返还购房款并双倍返还定金。双方争议至法院，案件经历了一审、二审，最终最高人民检察院提起抗诉。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，合同应解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司主张：延期交房是因供电问题等不可抗力因素，符合合同约定的免责条件，合同应继续履行，其仅承担部分违约责任。
法院判决
最高人民法院再审判决：维持原二审判决，认定合同有效并继续履行。深业公司应于判决生效后交付房屋，并向旅游公司支付从约定交房日至实际供电日期间的逾期交房违约金（按购房总价款及同期贷款利率计算）。同时，深业公司无需双倍返还定金，旅游公司要求赔偿租金等费用不予支持。
律师分析
第一，合同效力问题。本案中深业公司虽未取得国有土地使用权证，但最高人民法院认为，在《城市房地产管理法》施行前，合同效力认定应综合考虑双方真实意思表示和实际履行情况，不能仅因缺少一证而否定合同效力。这提醒购房者，签订合同时应审查开发商五证是否齐全，但合同效力认定需具体分析。
第二，逾期交房免责条件。合同约定因"非深业公司所能控制的事件"可延期，法院认定供电问题属于此类情形，因此交房期限可顺延至正式供电之日。但顺延后的剩余逾期时间，深业公司仍需承担违约责任。这说明，开发商不能无限扩大免责范围，超出合理顺延期的逾期仍构成违约。
第三，购房者的救济选择。旅游公司起诉时合同约定的解除条件尚未成就，且房屋已通过竣工验收可交付使用，法院因此判决继续履行合同而非解除。购房者遇到逾期交房时，应仔细查阅合同约定的解除条件是否满足，必要时可先主张违约金，而非直接要求退房。
王德林律师提示：
购房者签订商品房买卖合同时，应重点关注交房时间、逾期交房的免责条款以及解除合同的条件。在文山地区，部分开发商在合同中会设置较为宽泛的免责条款，建议购房者在签约前咨询专业律师，避免因条款模糊导致维权困难。若开发商逾期交房，建议先收集证据（如催告函、现场照片等），再根据合同约定选择主张违约金或解除合同。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市