开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。合同约定深业公司应于特定日期前交付房屋，若逾期超过一定天数，旅游公司有权解除合同并要求退款及双倍返还定金。
合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款。但深业公司因供电问题等原因，未能按期交房。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同、返还购房款及利息，并双倍返还定金。深业公司则辩称，供电问题属于合同约定的不可抗力或非其所能控制的事件，应延期交房，不同意解除合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，根据合同约定，逾期超过一定天数，旅游公司有权解除合同，深业公司应退还购房款本息并双倍返还定金。深业公司主张：供电问题属于合同约定的可以延期交房的情形，其不构成违约，合同应继续履行。
法院判决
一审法院判决解除合同，深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院改判合同继续履行，深业公司承担逾期交房的违约责任，支付购房款利息。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决，认定合同有效，继续履行。
律师分析
第一，关于合同效力。本案中，深业公司虽未取得国有土地使用权证书，但法院认定合同有效。根据最高人民法院相关司法解释，在《房地产管理法》施行前，只要当事人具备房地产开发经营资格，且合同内容不违反法律强制性规定，一般认定合同有效。土地使用权证书的欠缺不必然导致合同无效。
第二，关于逾期交房的违约责任。合同约定因不可抗力或非深业公司所能控制的事件可以延期交房，供电问题被法院认定为属于此类情形。因此，深业公司逾期交房期间应从合同约定交房日顺延至供电问题解决之日，而非一审认定的固定顺延天数。旅游公司起诉时，合同约定的解除条件尚未成就，故不能解除合同。
第三，关于购房者的维权路径。购房者遇到开发商逾期交房时，首先应查看合同约定的免责条款和解除条件。若逾期原因属于开发商自身过错，购房者可主张违约金或解除合同；若属于合同约定的免责事由，则只能要求开发商承担逾期期间的违约责任，不能轻易解除合同。
王德林律师提示：
购房者签订商品房买卖合同时，应仔细阅读逾期交房、免责条款和解除合同的条件，避免因约定不明导致维权困难。在文山地区，类似纠纷中法院会严格审查免责事由是否成立，建议购房者保留好付款凭证和开发商逾期交房的证据，以便及时主张权利。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市