开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的房产，总价款为人民币万元。合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交付房屋。深业公司称延期交房是因为供电问题等非其所能控制的因素所致。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同并返还购房款及利息。
一审法院支持了旅游公司的请求，判决解除合同、返还购房款并双倍返还定金。深业公司不服，提起上诉。二审法院认为合同应当继续履行，仅判决深业公司承担逾期交房的违约责任。最高人民检察院认为终审判决存在错误，向最高人民法院提出抗诉。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司未按期交房构成违约，合同应当解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司辩称：延期交房是因供电问题等不可抗力因素所致，符合合同约定的延期条件，合同应当继续履行。最高人民检察院抗诉认为：深业公司未取得国有土地使用权证书，购房合同应认定为无效。
法院判决
最高人民法院经审理认为：双方签订的商品房买卖合同系真实意思表示，内容合法，合同有效。深业公司延期交房虽存在一定客观因素，但已构成违约。鉴于深业大厦已通过竣工验收可以交付使用，且旅游公司已付清购房款，合同应当继续履行。深业公司需承担自合同约定交房日至实际可交付日期间的逾期交房违约责任，按银行贷款利率赔偿旅游公司损失。
律师分析
第一，关于合同效力问题。本案中深业公司是否取得土地使用权证书，并不当然导致购房合同无效。根据最高人民法院相关司法解释，在房地产管理法施行前，如果开发商已取得建设用地规划许可证、商品房预售许可证等主要证件，且购房者已支付大部分房款，法院倾向于认定合同有效，以保护交易安全。
第二，关于解除合同的条件。购房者能否解除合同，要看合同约定的解除条件是否成就。本案合同约定，逾期交房超过一定天数，购房者才可提出终止合同。旅游公司起诉时，该约定条件尚未满足，因此二审法院不支持解除合同，而是判决继续履行并要求开发商承担违约责任。
第三，关于延期交房的违约责任。即使存在供电等客观因素，开发商也不能完全免责。法院会根据合同约定和实际情况，认定开发商是否应当承担逾期交房的违约责任。本案中，深业公司仍需对部分逾期期间承担赔偿责任。
王德林律师提示：
购房者遇到开发商延期交房时，建议仔细查阅合同关于交房时间、延期原因和解除条件的约定。如果开发商存在违约行为，可以要求其承担逾期交房的违约责任。在文山地区，类似纠纷可以咨询专业律师，根据合同具体条款和实际情况判断是否具备解除合同的条件。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市