买房后开发商逾期交房，购房者能否解除合同
买房后开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的大厦房屋，总价款为人民币万元。旅游公司按照合同约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交付房屋。
深业公司称，延期交房是因为供电问题等“非其所能控制的事件”所致，并主张这些情况符合合同中关于延期交房的约定。旅游公司则认为深业公司违约，要求解除合同并返还购房款及利息、双倍返还定金。双方因此产生纠纷，旅游公司向法院提起诉讼。
争议焦点
旅游公司认为深业公司逾期交房已构成违约，合同应当解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司则认为延期交房是因供电问题等不可控因素，符合合同约定的延期条件，合同应当继续履行。
法院判决
最高人民法院最终判决：商品房买卖合同有效，合同继续履行，深业公司应在判决生效后交付房屋，并向旅游公司支付逾期交房期间的利息损失（按购房总价款计算，从合同约定交房日至实际可交房日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
律师分析
第一，商品房买卖合同是否有效，关键看合同内容是否合法、双方意思表示是否真实。本案中，虽然深业公司未取得国有土地使用权证书，但法院仍认定合同有效，因为合同签订时相关法律对此并未作无效处理。
第二，开发商逾期交房，购房者能否解除合同，要看合同约定和法律规定。本案中，合同约定逾期交房超过一定天数，购房者才可提出终止合同。旅游公司起诉时，该条件尚未成就，因此法院不支持解除合同，而是判决继续履行并由开发商承担违约责任。
第三，购房者遇到开发商逾期交房，应及时收集证据，包括合同、付款凭证、催告函件等，并关注合同约定的解除权行使期限。如果合同未约定解除条件，可根据法律规定主张权利。
王德林律师提示：
购房者签订商品房合同时，应仔细阅读交房时间、逾期责任、解除权条款等内容。遇到开发商逾期交房，建议先发函催告，保留证据。如果开发商长期无法交房，可以咨询专业律师评估解除合同的可行性。在文山地区，类似纠纷也时有发生，购房者应尽早固定证据，避免错过维权时机。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市