开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，购买深业大厦的部分房屋。旅游公司按约定支付了购房款，但深业公司未能按期交房。深业公司解释称，延期交房是因为供电问题、施工中遇到异常困难等客观原因，属于合同约定的可以延期的情况。
旅游公司认为深业公司构成违约，向法院起诉要求解除合同、返还购房款及利息、双倍返还定金。深业公司则主张继续履行合同，并愿意承担相应的逾期交房违约责任。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过合同约定的期限，其有权解除合同，要求返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司辩称：延期交房是因不可抗拒的自然灾害、施工异常困难及供电问题等非其所能控制的事件，符合合同约定的延期条件，不应承担违约责任，合同应继续履行。
法院判决
最高人民法院经审理认为：双方签订的商品房买卖合同有效。深业公司在供电问题上确实存在其不能控制的因素，交房期限可据此顺延。但自顺延后的交付日期至房屋实际验收合格之日，深业公司仍逾期交房，构成违约。鉴于旅游公司起诉时，合同约定的解除条件尚未出现，且深业大厦已竣工验收可交付使用，旅游公司也已付清购房款，合同应继续履行。深业公司需承担逾期交房期间的违约责任，向旅游公司支付购房总价款自约定交付日至实际交付日期间的利息。
律师分析
第一，商品房买卖合同一旦签订，双方均应严格履行。开发商因客观原因延期交房，需提供充分证据证明符合合同约定的免责情形，否则应承担违约责任。
第二，购房者能否解除合同，要看合同约定的解除条件是否成就。如果逾期时间未达到合同约定的解除期限，且房屋已具备交付条件，法院通常会判决继续履行合同，同时由开发商赔偿逾期期间的损失。
第三，购房者遇到开发商逾期交房，应及时收集证据，包括合同、付款凭证、开发商延期通知等，必要时向专业律师咨询，判断是否达到解除合同的条件，避免盲目起诉导致诉讼风险。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应仔细阅读关于交房时间、逾期责任、解除合同条件的条款。如遇开发商逾期交房，建议先与开发商沟通协商，了解延期原因，并注意保存相关证据。在文山地区，购房者若遇到类似纠纷，可以携带合同及相关材料到律师事务所进行咨询，由律师根据具体情况分析合同解除条件是否成就，帮助维护自身合法权益。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市