购房合同因开发商延期交房能否解除
购房合同因开发商延期交房能否解除
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游公司与哈尔滨深业房地产公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币万元。合同约定深业公司应在特定日期前交付房屋，若逾期超过一定天数，旅游公司有权解除合同。旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按时交房。
深业公司延期交房的原因包括供电问题、施工中遇到的困难等。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同并返还购房款及利息。深业公司则主张延期是因不可抗力等合同约定的免责事由，要求继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司延期交房已构成违约，合同约定的解除条件已成就，应解除合同并返还购房款本息及双倍返还定金。深业公司主张：延期交房是因供电问题等非其所能控制的事件，符合合同约定的延期条件，不应承担违约责任，合同应继续履行。
法院判决
一审法院支持旅游公司解除合同的请求，判令深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院改判合同继续履行，深业公司向旅游公司支付逾期交房期间的利息损失。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决，认定合同有效且应继续履行。
律师分析
第一，合同效力的认定。本案中，深业公司在签约时虽未取得国有土地使用权证，但后续已补办相关手续，法院认定合同有效。这提醒我们，开发商在预售房屋时未取得全部证照，并不必然导致合同无效，需结合合同履行情况综合判断。
第二，延期交房的免责事由。合同约定因不可抗力、施工中异常困难及非开发商所能控制的事件可延期。法院认定供电问题属于非开发商所能控制的事件，因此延期交房的部分期间不构成违约。购房者在签订合同时，应注意审查延期免责条款的范围是否合理。
第三，合同解除权的行使条件。合同约定逾期交房超过一定天数，购房者方可解除合同。本案中，旅游公司起诉时尚未达到该期限，因此法院未支持解除请求。购房者应严格按合同约定的条件和期限行使解除权，否则可能面临败诉风险。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应仔细阅读关于交房时间、延期免责事由以及解除权的条款。若遇到开发商延期交房，建议先确认延期原因是否属于合同约定的免责情形。在文山地区，如果您遇到类似纠纷，建议及时收集合同、付款凭证、催告函等证据，咨询专业律师后决定是否起诉或协商解决。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市