开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司（以下简称旅游公司）与哈尔滨深业房地产发展有限公司（以下简称深业公司）签订了一份商品房买卖合同。旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币万元，并按约定支付了定金和购房款。合同约定深业公司应于某年某月某日前交付房屋，如果逾期超过一定天数，旅游公司有权解除合同并要求退款和双倍返还定金。
然而，深业公司因供电问题未能按时交房，直到一年后才完成房屋验收并具备交付条件。旅游公司认为深业公司违约，向法院起诉要求解除合同、返还购房款及利息，并双倍返还定金。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，合同约定的解除条件已经成就，应当解除合同，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司辩称：逾期交房是由于供电问题等非其所能控制的事件所致，符合合同约定的延期交房条件，请求继续履行合同。
法院判决
一审法院（黑龙江省高级人民法院）判决支持旅游公司解除合同的请求，判令深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司不服，提起上诉。最高人民法院二审认为，深业公司逾期交房构成违约，但旅游公司起诉时合同约定的解除条件尚未出现，且房屋已具备交付条件，旅游公司已付清房款，故合同应继续履行。深业公司需承担逾期交房的违约责任，向旅游公司支付自约定交房日至实际交房日的购房款利息。
最高人民检察院抗诉认为深业公司未取得国有土地使用权证，合同应认定无效。最高人民法院再审审查后，未支持抗诉意见，维持了二审判决。
律师分析
第一，合同解除权的行使需要符合约定条件。本案中，合同约定逾期交房超过一定天数旅游公司才可解除合同，而旅游公司起诉时该期限尚未届满，因此法院不支持解除合同。购房者在签订合同时应仔细阅读解除条款，了解解除权的具体触发条件。
第二，开发商逾期交房的违约责任不因房屋最终交付而免除。即使合同继续履行，开发商仍需对逾期期间给购房者造成的损失进行赔偿，通常按银行贷款利率计算利息损失。购房者应保留好付款凭证和合同，以便计算损失。
第三，合同效力问题需要结合具体事实判断。本案中，深业公司虽未及时取得国有土地使用权证，但法院认定合同有效，因为双方真实意思表示且不违反法律强制性规定。购房者在交易前应核查开发商的五证（包括土地使用权证、预售许可证等），降低法律风险。
王德林律师提示：
购房者遇到开发商逾期交房时，应首先查看合同约定的解除条件和违约责任条款。如果符合解除条件，可以主张解除合同并要求赔偿；如果不符合，可以要求开发商承担逾期违约金。建议购房者在签订合同前咨询专业律师，特别是涉及大额购房款时。在文山地区，类似纠纷也常见于商品房预售合同，购房者应重视合同细节，避免因约定不明而陷入被动。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市