开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币数百万元。合同约定深业公司应在特定日期前交付房屋，否则旅游公司有权解除合同并索赔。
合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。原因是供电工程出现问题，包括与电业局的协议落实、电网联建费支付等事项，导致正式供电时间延迟。旅游公司因此向法院起诉，要求解除合同并返还购房款及利息。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，已构成违约，合同应当解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司则辩称：延迟交房是因供电问题等非其所能控制的事件所致，符合合同约定的延期交房条件，合同应当继续履行。
法院判决
一审法院黑龙江省高级人民法院判决解除合同，支持旅游公司的请求。但最高人民法院二审后改判：合同继续履行，深业公司应交付房屋，同时承担逾期交房的违约责任，向旅游公司支付购房款利息作为赔偿。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
律师分析
第一，合同解除权的行使条件。本案中，合同约定逾期交房超过一定天数，购房者可以提出终止合同。但法院查明，在旅游公司起诉时，该约定的天数尚未届满，因此解除合同的条件并未成就。这说明，购房者行使合同解除权必须严格对照合同约定的条件和期限，不能提前主张。
第二，不可抗力与非可控事件的认定。深业公司主张供电问题属于合同约定的"非其所能控制的事件"，法院部分采纳了这一观点，将交房期限相应顺延。但法院同时认定，顺延后的逾期部分仍构成违约，深业公司需承担违约责任。这提示购房者，开发商以不可抗力或非可控事件为由延期交房时，法院会严格审查是否真正符合约定条件。
第三，合同继续履行与赔偿并行。二审判决合同继续履行，同时判令开发商支付逾期交房期间的利息损失。这种处理方式平衡了双方利益：购房者可以拿到房屋，也能获得违约赔偿。对于购房者而言，并非只有解除合同一条路可走，要求继续履行并索赔也是可行的维权方案。
王德林律师提示：
购房者遇到开发商逾期交房，首先应仔细查看合同中对交房期限、延期事由和解除权的约定，不要轻易自行判断。在文山地区，类似纠纷中不少购房者因未及时固定证据或错过合同约定的解除期限而陷入被动。建议在逾期发生后立即书面催告开发商，并保留所有付款凭证和往来函件，必要时咨询专业律师评估合同解除或索赔的最佳时机。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市