买房逾期交房能否解除合同并要求双倍返还定金
买房逾期交房能否解除合同并要求双倍返还定金
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的写字楼，总价款约700万元。合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。深业公司称，延期交房是因为供电问题等"非其所能控制的事件"，而旅游公司则认为深业公司已构成违约，要求解除合同并双倍返还定金。
双方争议的核心在于：深业公司延期交房是否属于合同约定的免责情形，以及旅游公司是否有权单方解除合同。一审法院支持了旅游公司的请求，但二审法院改判继续履行合同，旅游公司不服，向最高人民检察院申诉，最高检向最高人民法院提出抗诉。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司未取得国有土地使用权证，合同应属无效；即便合同有效，深业公司逾期交房已超过合同约定的90天，其有权解除合同并要求双倍返还定金。深业公司则辩称：供电延误属于不可抗力或合同约定的免责事由，交房时间应相应顺延，且旅游公司起诉时合同约定的解除条件尚未成就，合同应继续履行。
法院判决
最高人民法院经再审认为：深业公司虽尚未取得国有土地使用权证，但已签订土地出让合同并支付大部分出让金，合同不因此无效。关于交房时间，供电问题确属深业公司不能控制的因素，交房期限应予顺延。在旅游公司起诉时，逾期交房尚未达到合同约定的90天解除条件，且深业大厦已竣工验收，具备交付条件，故判决合同继续履行，深业公司按银行贷款利率赔偿旅游公司逾期交房期间的利息损失。
律师分析
第一，购房合同是否有效，不能仅看开发商是否取得土地使用权证。如果开发商已签订土地出让合同并支付了大部分出让金，法院通常会认定合同有效，以保护交易安全。购房者不能轻易以"证照不全"为由主张合同无效。
第二，合同中约定的"非开发商所能控制的事件"是常见免责条款，但范围需要严格解释。供电部门未能及时供电，如果开发商已尽到合理努力，法院可能认定属于免责事由，相应顺延交房期限。
第三，购房者要求解除合同，必须关注合同约定的解除条件是否已经成就。例如，合同约定逾期交房超过90天才能解除，那么在第89天起诉就可能无法获得支持。购房者应密切关注时间节点，不要过早行动。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应仔细阅读交房期限、免责条款以及解除合同的条件，必要时可咨询专业律师。如果遇到开发商逾期交房，建议先书面催告，固定证据，再判断是否达到合同约定的解除条件。如果您在文山地区遇到类似问题，可以携带合同和相关材料当面咨询，律师会帮您分析具体案情和维权路径。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市