分公司签的工程合同总公司能起诉要钱吗
分公司签的工程合同总公司能起诉要钱吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与陕西省房屋建筑工程公司一公司签订了潇湘广场土石方工程施工合同，工程总造价约2000万元。陕建一公司进场施工后，因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工。后因城市规划调整，永州建委决定停建该工程。
双方对已完成工程量进行结算，审计核定工程造价为2334万余元。但永州建委只支付了1524万余元，剩余工程款一直未付。陕建一公司是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。
争议焦点
永州建委认为，合同是陕建一公司签的，陕建一公司不具备法人资格，不能作为合同主体，所以陕西省房屋建筑工程公司不能作为原告起诉要钱。陕建公司则认为，公司出具了法人委托书授权史育汉联系工程，合同后果应由总公司承担，总公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院二审认定，陕建一公司虽然不具备法人资格，但陕建公司出具了法人委托书，授权史育汉全权负责工程项目，陕建公司应当对合同行为承担责任。法院判决永州建委向陕建公司支付剩余工程款及利息。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，但分公司签订的合同不当然无效。只要总公司授权或事后追认，合同的法律后果由总公司承担。本案中陕建公司出具了授权委托书，法院认定总公司是适格当事人。
第二，建设工程合同纠纷中，合同主体资格与合同效力是两个不同问题。分公司签约不影响合同效力，关键在于实际施工人是否具备相应资质，以及合同是否真实有效履行。
第三，发包方不能以"签约主体不是总公司"为由拒绝付款。实际施工人已经完成工程并验收合格，发包方应当按合同约定支付工程款，否则要承担违约责任。
王德林律师提示：
建筑企业在文山地区承接工程时，如果以分公司名义签合同，建议同时取得总公司的书面授权委托书，并保留好授权文件原件。发包方在付款前也应当核实签约主体的资质和授权情况，避免后续产生纠纷。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市