开发商逾期交房能否免责
开发商逾期交房能否免责
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司向哈尔滨深业房地产发展有限公司购买深业大厦的房屋，总价款约1400万元。旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。深业公司称，延期交房是因为供电问题、施工中遇到不可抗拒的水灾等困难，这些属于合同约定的可以免责的情形。
旅游公司认为深业公司违约，起诉到法院要求解除合同、返还购房款并双倍返还定金。深业公司则要求继续履行合同，并愿意承担相应违约责任。
争议焦点
旅游公司认为深业公司逾期交房已构成根本违约，合同应当解除，深业公司应返还全部购房款本息并双倍返还定金。深业公司则认为延期交房是因供电问题等不可控因素，符合合同约定的延期条件，不同意解除合同，只同意承担部分违约责任。
法院判决
最高人民法院最终判决合同继续履行，深业公司应在判决生效后10日内交付房屋，并支付从应交付之日起至实际交付之日止的购房款利息作为违约金。法院认为，深业公司延期交房确实存在供电问题等不可控因素，但并非全部免责，仍需承担相应违约责任。同时，旅游公司已付清购房款，房屋也已通过竣工验收，合同继续履行对双方更为合理。
律师分析
第一，购房合同中的免责条款并非万能。本案中，深业公司虽主张供电问题属于"非其所能控制的事件"，但法院并未完全采纳，只是将交房期限适当顺延，其余逾期时间仍需承担违约责任。这说明，开发商不能随意以"不可抗力"为由推卸责任。
第二，购房者能否解除合同要看合同约定。本案旅游公司起诉时，合同约定的解除条件（逾期超过90天）尚未出现，因此法院不支持解除合同，而是判决继续履行并赔偿损失。这提醒购房者，解除合同需满足约定或法定条件，不能随意主张。
第三，合同效力以实际履行情况判断。虽然深业公司当时未取得国有土地使用权证，但法院仍认定合同有效，因为双方已实际履行多年，且房屋已具备交付条件。这体现了法院维护交易稳定、避免资源浪费的裁判思路。
王德林律师提示：
购房者签订商品房买卖合同时，要仔细阅读免责条款的具体内容，对"不可抗力"的范围要有清晰认识。如果开发商逾期交房，建议先查看合同约定的违约责任和解除条件，及时固定证据，必要时咨询专业律师。在文山地区，购房纠纷同样需要重视合同细节，不要轻信口头承诺。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市