开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的写字楼，总价款约2800万元。合同约定深业公司应在1997年12月31日前交房，如果逾期超过90天，旅游公司可以解除合同并要求双倍返还定金。
合同签订后，旅游公司按约支付了全部购房款。但深业公司直到1998年8月才正式取得供电，导致交房时间严重延迟。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同、返还购房款及利息。深业公司则辩称，延迟是因为供电问题属于合同约定的"非其所能控制的事件"，应当顺延交房日期。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司延期交房超过90天，已经达到合同约定的解除条件，应当解除合同并赔偿损失。深业公司认为：供电延误属于不可抗力或合同约定的免责事由，交房期限应当顺延，合同应继续履行。
法院判决
最高人民法院最终判决：合同继续履行，深业公司需向旅游公司支付自1998年1月1日起至正式供电之日止的逾期交房违约金（按银行同期贷款利率计算）。法院认为，供电问题虽可顺延交房日期，但深业公司仍应承担顺延期内的违约责任，且旅游公司起诉时合同约定的解除条件尚未成就。
律师分析
第一，购房合同中"不可抗力"和"非卖方所能控制的事件"条款不能无限扩大解释。本案中供电问题虽可顺延交房，但卖方仍需举证证明事件与延期有直接因果关系，且对顺延后的逾期仍要承担违约责任。
第二，解除合同的条件是否成就，要看合同约定和实际履行情况。本案中，法院认为旅游公司起诉时延期天数尚未达到合同约定的90天解除条件，因此不支持解除合同，但支持了违约金请求。
第三，购房者发现开发商延期交房时，建议及时收集证据并书面催告。如果合同约定的解除条件已经满足，可以主张解除合同；如果尚未满足，可以先主张违约金，同时继续关注开发商的履约情况。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，建议仔细查看延期交房的免责条款和解除条件。如果遇到开发商以"政府审批延迟""电力配套未完成"等理由延期交房，可以先核实这些事由是否属于合同约定的免责范围。在文山地区，类似纠纷中法院通常会审查开发商是否尽到了合理的注意和推进义务。建议购房者保留好付款凭证、催告函件等证据，必要时咨询专业律师。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市