开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1993年，黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦部分房屋，总价款约1000万元。合同约定深业公司应在1994年12月31日前交付房屋，如逾期超过90天，旅游公司有权解除合同。旅游公司按约支付了全部购房款。
然而，深业公司直到1996年才完成房屋交付。延期的主要原因是供电问题：深业公司与电业局签订供电协议并支付了投资款，但电业局直到1995年才正式供电。深业公司认为这属于合同约定的"非其所能控制的事件"，应当据实延期。旅游公司则认为深业公司违约，起诉要求解除合同、返还购房款并双倍返还定金。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司延期交房超过合同约定的90天期限，其有权解除合同，要求返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司主张：延期是因供电问题这一"非其所能控制的事件"导致，符合合同约定延期条件，合同应当继续履行。
法院判决
最高人民法院经审理认为：深业公司在供电问题上确实存在其不能控制的因素，交房期限可相应顺延。但即便如此，深业公司自1995年1月1日起至1996年正式供电之日止，仍存在逾期交房的事实。不过，旅游公司起诉时，合同约定的90天解除权行使期限尚未届满，且深业大厦已通过竣工验收可以交付使用，旅游公司也已付清购房款，因此合同应继续履行。最终判决：深业公司向旅游公司支付逾期交房期间的利息损失，但合同不解除，双方继续履行。
律师分析
第一，购房者解除合同并非随时可行。本案中，合同约定逾期交房超过90天方可解除，旅游公司在第90天尚未届满时即起诉，法院认为解除条件尚未成就，因此不支持解除请求。这提醒购房者，行使合同解除权必须严格依据合同约定的条件和期限。
第二，"不可抗力"和"非可控事件"的认定标准。法院认可供电问题属于深业公司不能控制的事件，但并未因此免除其全部违约责任，而是要求其承担合理延期后的逾期责任。开发商不能以"非可控"为由无限期拖延，法院会审查事件是否真正不可控制、是否与交房有直接因果关系。
第三，合同继续履行与赔偿并行。即使合同不解除，违约方仍需承担违约责任。本案中，法院判决深业公司支付逾期交房期间的利息损失，既保护了购房者的权益，又维护了交易稳定。在文山地区，购房者遇到类似情况时，同样可以主张继续履行合同并要求赔偿损失。
王德林律师提示：
购房者签订合同时，应仔细阅读延期交房条款，明确约定解除权的行使条件和期限。一旦发现开发商可能逾期，应及时固定证据，包括催告函、现场照片、政府文件等。在文山地区的购房纠纷中，建议尽早咨询专业律师，避免错过解除权行使期限。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市