开发商逾期交房能否主张解除合同
开发商逾期交房能否主张解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了商品房预售合同，约定旅游公司购买深业公司开发的写字楼，总价款约1000万元。旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按合同约定的时间交付房屋。
深业公司称，延期交房是因为供电问题、施工中遇到困难等"不可控制"的因素。旅游公司则认为深业公司已构成违约，要求解除合同、返还购房款并双倍返还定金。双方协商不成，旅游公司起诉至法院。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过合同约定的期限，已经构成违约，应当解除合同，返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司辩称：延期交房是因为供电问题等不可控制因素，符合合同约定的延期条件，不应承担违约责任，合同应当继续履行。
法院判决
一审法院判决解除合同，支持旅游公司的请求。二审法院改判合同继续履行，认定深业公司部分延期属于合同约定的可延期情形，但深业公司仍需承担逾期交房的违约责任，支付购房款利息作为赔偿。最高人民检察院提出抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
律师分析
第一，合同解除权不是无限期的。本案中，旅游公司在起诉时，合同约定的解除条件尚未成就（即逾期交房未达到可解除合同的天数），因此法院不支持解除合同，而是判决继续履行。
第二，开发商延期交房的免责事由需要严格审查。合同约定"非深业公司所能控制的事件"可以延期，但法院只认可了供电问题这一项，其他延期原因未被采纳，说明法院对免责条款的适用比较严格。
第三，购房者即使不能解除合同，仍可主张违约金。本案中深业公司虽然未被判解除合同，但仍需按合同约定赔偿逾期交房期间的利息损失，这体现了对守约方的保护。
王德林律师提示：
购房者遇到开发商逾期交房，首先要看合同约定的解除条件是否已经满足。如果条件尚未成就，不要轻易起诉解除合同，可以先主张违约金或利息赔偿。建议在文山地区遇到类似问题的业主，先收集好合同、付款凭证和交房通知等证据，咨询专业律师后再决定诉讼策略。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市