开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币万元。旅游公司按约支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。旅游公司认为深业公司违约，要求解除合同并返还购房款及利息，而深业公司则辩称延期交房是由于供电问题等不可控因素导致，主张继续履行合同。
经查明，深业公司在施工过程中遇到了供电设施落实问题，经政府协调后于特定日期才正式供电。深业大厦最终通过竣工验收，可以交付使用，但交房时间确实超过了合同约定的期限。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，合同应解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司则认为：延期交房是因供电问题等不可控事件，符合合同约定的免责条件，合同应继续履行，其仅承担逾期交房的违约责任。
法院判决
最高人民法院终审判决：合同继续履行，深业公司应在判决生效后交付房屋，并向旅游公司支付逾期交房期间的违约金（按购房总价款及同期贷款利率计算）。一审判决解除合同被二审法院纠正，最高人民检察院的抗诉也被驳回，维持了继续履行合同的判决。
律师分析
第一，合同解除权的行使有严格条件。本案中，合同约定逾期交房超过一定天数，旅游公司才可提出终止合同。法院查明，旅游公司起诉时，这一条件尚未成就，因此不能随意解除合同。购房者应仔细阅读合同条款，了解解除权的触发条件。
第二，不可抗力或不可控事件的认定需有证据。深业公司延期交房的部分原因被法院认定为“非其所能控制的事件”，如供电问题，这使其免除了部分违约责任。但法院同时认定，超出合理顺延期间的部分仍构成违约，开发商不能无限期免责。
第三，合同继续履行不等于开发商没有责任。即便合同不解除，开发商仍需对逾期交房期间给购房者造成的损失进行赔偿，赔偿标准通常按合同约定或银行贷款利率计算。购房者应保留相关证据，及时主张违约金。
王德林律师提示：
购房者签订商品房买卖合同时，应重点关注交房时间、逾期交房的违约责任以及解除合同的触发条件。如遇到开发商逾期交房，建议先收集合同、付款凭证、催告函等证据，再判断是否满足解除合同的条件。在文山地区，类似纠纷中法院通常鼓励继续履行合同，但会支持购房者主张逾期交房的违约金，建议咨询专业律师后再做决定。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市