开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房预售合同，约定旅游公司购买深业公司开发的写字楼，总价款约一千万元。旅游公司按照合同约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。
深业公司解释称，迟延交房是因为供电问题、施工中遇到困难等客观原因，这些属于合同约定的可以延期交房的情形。而旅游公司则认为，深业公司已经构成违约，要求解除合同、退还购房款并双倍返还定金。双方争议持续多年，案件从黑龙江省高级人民法院一直打到最高人民法院。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过合同约定的期限，旅游公司有权解除合同，要求深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司主张：迟延交房是由于供电等不可控因素造成，符合合同约定的延期条件，不应承担违约责任，合同应当继续履行。
法院判决
最高人民法院最终判决：双方合同有效，应当继续履行，深业公司应在判决生效后交付房屋，同时向旅游公司支付逾期交房期间的利息损失。但旅游公司要求解除合同并双倍返还定金的请求未获支持。
法院认为，深业公司在供电问题上确实存在其不能控制的因素，交房日期可以相应顺延。在旅游公司起诉时，合同约定的解除条件尚未出现，且房屋已经竣工验收可以交付使用，故合同应当继续履行。
律师分析
第一，商品房买卖合同解除的条件非常严格。并非开发商一逾期交房，购房者就能立即解除合同。通常合同中会约定一个宽限期，只有逾期超过这个期限，购房者才有权解除合同。在本案中，法院认定旅游公司起诉时解除条件尚未成就，因此不支持解除合同。
第二，开发商主张延期交房需要证明存在合同约定的免责事由。本案中，深业公司因供电问题迟延交房，法院认定该事由属于"非深业公司所能控制的事件"，因此可以顺延交房日期。购房者在遇到开发商逾期交房时，应当仔细审查合同中的免责条款，判断开发商的理由是否成立。
第三，即使不能解除合同，购房者仍有权要求开发商赔偿损失。本案中，旅游公司虽然未能解除合同，但法院判决深业公司按银行贷款利率赔偿逾期交房期间的利息损失。购房者应当积极主张这一权利。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应当重点关注逾期交房的违约责任条款，特别是解除合同的期限和赔偿标准。如果开发商逾期交房，建议及时收集证据并咨询专业律师，判断是否符合解除合同的条件。在文山地区，类似纠纷也时有发生，购房者应保留好合同、付款凭证、交房通知等材料，必要时通过法律途径维护自身权益。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市