分公司签的合同总公司能起诉吗
分公司签的合同总公司能起诉吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与一家名为“陕西省房屋建筑工程公司一公司”的单位签订了潇湘广场土石方工程的施工合同。这个一公司是陕西省房屋建筑工程公司设立的分支机构，没有独立法人资格，也没有领取营业执照。施工过程中，因永州建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工，最终因城市规划调整而停建。
工程停工后，双方对已完成工程量进行了决算，但永州建委未足额支付工程款。陕西省房屋建筑工程公司（总公司）作为原告起诉永州建委，要求支付欠付工程款及违约金。永州建委提出抗辩，认为合同是和一公司签的，总公司不是合同当事人，无权起诉。
争议焦点
永州建委认为：史育汉没有以总公司的名义签订合同，而是以不存在的“一公司”名义承揽工程，因此总公司与本案无关，不能作为当事人起诉。
陕西省房屋建筑工程公司认为：公司出具了法人委托书授权史育汉负责联系工程，合同虽然以“一公司”名义签订，但行为的法律后果应由总公司承担，总公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院二审认定：陕西省房屋建筑工程公司是本案的合法当事人，有权向永州建委主张工程款。永州建委应当支付欠付工程款及相应利息。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，不能独立承担民事责任。分公司对外签订的合同，法律后果由总公司承担。本案中，虽然合同是以“一公司”名义签订，但总公司出具了授权委托书，表明总公司对合同行为是知情并认可的。
第二，合同主体资格认定不能只看合同上的签字盖章，还要看实际履行情况。本案中总公司实际组织了施工，永州建委也接受了工程成果，双方形成了事实上的建设工程合同关系。
第三，建筑企业要特别注意，分公司签订合同时最好明确以总公司名义，或者取得总公司的明确授权。否则在发生纠纷时，对方可能以合同主体不适格为由进行抗辩。
王德林律师提示：
建筑施工企业在文山地区承接工程时，建议以总公司名义直接签订合同。如果确需以分公司名义签约，一定要取得总公司的书面授权，并保留好授权委托书原件。这样在发生工程款纠纷时，总公司才能顺利作为原告起诉，避免因主体资格问题影响维权。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市