开发商延期交房能否解除合同
开发商延期交房能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的写字楼，总价款近千万元。合同约定了付款方式和交房时间，如果深业公司逾期交房超过一定天数，旅游公司可以提出终止合同并要求退还房款本息及双倍返还定金。
合同签订后，旅游公司按期支付了定金和购房款，但深业公司因供电问题未能按时交房。旅游公司认为深业公司违约，起诉到法院要求解除合同、返还房款并赔偿损失。深业公司则辩称，供电问题属于合同约定的不可抗力或非其所能控制的事件，应当延期交房，合同应当继续履行。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，按照合同约定，旅游公司有权解除合同，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。
深业公司主张：供电问题属于合同约定的不可抗力或非其所能控制的事件，交房时间应相应顺延，合同应当继续履行，不同意解除合同。
法院判决
一审法院判决解除合同，深业公司返还购房款及利息并双倍返还定金。二审法院改判合同继续履行，但深业公司需支付逾期交房的违约金。最高人民检察院提出抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决，认定合同有效并继续履行。
律师分析
第一，关于合同效力的认定。本案中深业公司虽然尚未取得国有土地使用证，但已经签订土地出让合同并缴纳了大部分土地出让金，且已取得建设用地规划许可证等审批手续。根据最高人民法院的相关司法解释，这种情况下不能简单认定合同无效，需要综合考量合同签订时的法律规定和实际情况。
第二，关于延期交房的免责事由。合同约定了施工中遇到异常困难及非深业公司所能控制的事件可以延期，供电问题属于市政配套设施建设中的客观障碍，符合合同约定的延期条件。因此，二审法院认定交房时间应顺延至正式供电之日，而非一审认定的固定日期。
第三，关于合同解除权的行使时机。合同约定逾期交房超过一定天数旅游公司可提出终止合同，但旅游公司起诉时，深业公司已经完成供电并具备交房条件，合同约定的解除条件尚未成就。法院据此判决合同继续履行，体现了鼓励交易、维护合同稳定的司法原则。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应当仔细审查开发商的资质证件，包括土地使用证、预售许可证等。如果开发商延期交房，要注意合同约定的免责条款和解除条件，及时收集证据并咨询专业律师。在文山地区，购房者遇到类似纠纷可以委托律师审查合同条款，评估解除合同的可行性和法律风险。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市